Резолютивная часть решения от 8 сентября 2025 г. по делу № А22-1391/2025Арбитражный суд Республики Калмыкия (АС Республики Калмыкия) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) г. Элиста 09 сентября 2025 года Дело № А22–1391/2025 Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Комиссарова Д.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Убушиевой И.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки, Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в общем размере 504 708 руб. Взысканную сумму неустойки перечислить по следующим реквизитам УФК по Республике Калмыкия (КУ РК «Главное управление капитального строительства») л/с: <***> ИНН <***>/КПП 08001001 Казначейский счет: 03100643000000010500 Банк: Отделение-НБ Республика Калмыкия Банка России //УФК по Республике Калмыкия г. Элиста БИК 018580010 ЕКС 40102810245370000072 КБК 61811607010000140. В назначении платежа указать: «Оплата неустойки по государственному контракту от Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 235 руб. Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия. Судья Д.Г. Комиссаров Суд:АС Республики Калмыкия (подробнее)Истцы:КУ РК "Главное управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "Технопроект" (подробнее)Судьи дела:Комиссаров Д.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
