СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 октября 2019 г. по делу № А41-79839/2018

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

9_9004390

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-79839/2018
г. Москва
29 октября 2019 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-79839/2018 по иску Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «СоюзСтройСервис» (ИНН <***> ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЛидерФасад» (ИНН <***>, ОГРН <***>), с участием в деле третьих лиц: ООО «Рождествено» и ООО «УниверсалСтройЭнерго» о взыскании 3260335 руб. 77 коп. неустойки, 5371435 руб. 95 коп. стоимости работ, необоснованно вошедших в Акты КС-2 № 4 и № 9 от 31.03.2018 (перепроцентаж), 5206354 руб. 33 коп. работ, необходимых для устранения недоделок и дефектов,

при участии: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛидерФасад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «СоюзСтройСервис» (ИНН <***> ОГРН <***>) 1000000 руб. 00 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору

субподряда № 02/2017-Л от 06.04.2017, а также 12406 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «СоюзСтройСервис» (ИНН <***> ОГРН <***>) из средств федерального бюджета 306 руб. 00 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным