Резолютивная часть решения от 26 октября 2025 г. по делу № А20-1537/2025

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А20-1537/2025
г. Нальчик
27 октября 2025 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи Ю.Ж. Шокумова, при ведении протокола помощником судьи Шогенцуковой К.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тлепш», г. Нальчик,

к МКУ «Департамент жилищной политики» местной администрации городского округа Нальчик, (ИНН - <***>), г. Нальчик,

к Местной администрации городского округа Нальчик, (ИНН - <***>), г. Нальчик, о взыскании задолженности по муниципальным контрактам

третье лицо МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик», г. Нальчик

и исковое заявлению Муниципального казенного учреждения «Департамент жилищной политики» местной администрации городского округа Нальчик, (ИНН - <***>), г. Нальчик

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тлепш», г. Нальчик

о признании права на удержание неустойки при участии в судебном заседании от ООО СЗ «Тлепш» - ФИО1, по доверенности от 01.02.2023,

от МКУ «Департамента жилищной политики местной администрации г.о. Нальчик» – ФИО2, по доверенности от 09.04.2025,

в отсутствии уведомленных должным образом иных лиц, участвующих в деле.

руководствуясь статьями 167-170, 198-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1. В удовлетворении требований Муниципального казенного учреждения «Департамент

жилищной политики» местной администрации городского округа Нальчик отказать.

2. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тлепш» удовлетворить частично.

3. Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Департамент жилищной политики» местной администрации городского округа Нальчик в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тлепш» 42 359 487 (сорок два миллиона триста пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 70 копеек основного долга, 5 393 987 (пять миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 39 копеек неустойки и 617 175 рублей 70 копеек расходов на уплату государственной пошлины.

4. Продолжить взыскание неустойки за период с 30.08.2025 по дату фактического исполнения обязательств исходя из расчета 1/300 от ключевой ставки Центрального банка России на сумму основного долга в размере 42 359 487 рублей 70 копеек за каждый день просрочки.

5. В остальной части требований обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тлепш» отказать.

6. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Судья Ю.Ж. Шокумов