Резолютивная часть решения от 19 декабря 2018 г. по делу № А11-5556/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, дом 14, город Владимир, 600025

тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13 http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

город Владимир «19» декабря 2018 года Дело № А11-5556/2018

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой – Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>; место нахождения: ул. Строителей, д. 15, стр. 1, г. Ковров, Владимирская обл., 601915)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Партнер» (ОГРН <***>, ИНН <***>; место нахождения: ул. Лопатина, д. 68, г. Ковров, Владимирская обл., 601900)

о взыскании 666 905 рублей 88 копеек.

Руководствуясь статьями 17, 49, 65, 70, 71, 110, 167 – 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

Р Е Ш И Л

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) от взыскания с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Партнер» (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходов на услуги генерального подряда по договору № СД-2515 от 25.04.2017 в сумме 98 738 рублей 71 копейки, по договору № СД-2879 от 05.07.2017 в сумме 75 129 рублей 85 копеек, взыскания задолженности по договору № СД-1788 от 06.09.2016 в сумме 37 374 рублей 03 копеек.

Производство по делу № А11-5556/2018 в данной части прекратить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Партнер» (ОГРН 1153332000436, ИНН 3305792532) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» (ОГРН 1043302202503, ИНН 3305050900) неустойку по договору № СД-2515 от 25.04.2017 в сумме 89 806 рублей 00 копеек, за период с 31.08.2017 по 31.10.2017 и штраф в сумме 60 000 рублей 00 копеек, неустойку по договору № СД-2879 от 05.07.2017 в сумме 5667 рублей 00 копеек, начисленную за период с 26.11.2017 по 31.10.2018, и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5664 рублей 00 копеек.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 674 рублей 12 копеек, излишне уплаченную по платежному поручению от 18.04.2018 № 3026, оригинал которого остается в материалах дела в связи с частичным возвратом государственной пошлины.

Основанием возврата государственной пошлины является настоящее решение.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.В. Бондарева-Битяй