Резолютивная часть решения от 29 августа 2023 г. по делу № А05-6948/2023Арбитражный суд Архангельской области (АС Архангельской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 4100/2023-93768(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) г. Архангельск Дело № А05-6948/2023 от 29 августа 2023 года Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области По первоначальному иску: Взыскать с государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" (ОГРН <***>) 47 646 руб. 16 коп. неустойки, а также 1906 руб. в возмещении расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении оставшейся части первоначального иска отказать. По встречному иску: Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" в пользу государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" 31 126 руб. 49 коп., в том числе 26 126 руб. 49 коп. неустойки, 5000 руб. штрафа. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" в доход федерального бюджета 1245 руб. государственной пошлины. Окончательно, путем зачета встречных однородных требований: Взыскать с государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" (ОГРН <***>) 16 519 руб. 67 коп. неустойки, а также 1906 руб. в возмещении расходов по уплате государственной пошлины. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" в доход федерального бюджета 1245 руб. государственной пошлины. Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. Судья М.В. Распопин Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 5:15:00 Кому выдана Распопин Максим Владимирович Суд:АС Архангельской области (подробнее)Истцы:ООО "Проектгазстрой" (подробнее)Ответчики:Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (подробнее)Судьи дела:Распопин М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Решение от 21 августа 2024 г. по делу № А05-6948/2023 Резолютивная часть решения от 7 августа 2024 г. по делу № А05-6948/2023 Постановление от 4 марта 2024 г. по делу № А05-6948/2023 Постановление от 3 ноября 2023 г. по делу № А05-6948/2023 Решение от 29 августа 2023 г. по делу № А05-6948/2023 Резолютивная часть решения от 29 августа 2023 г. по делу № А05-6948/2023 |
