Резолютивная часть решения от 6 апреля 2021 г. по делу № А47-11041/2020

12109/2021-44310(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-11041/2020
г. Оренбург
06 апреля 2021 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Хижней Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению от 25.08.2020 г. исх. 171 (поступило в арбитражный суд 27.08.2020) общества с ограниченной ответственностью «Геосервис» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 18.04.2003, ИНН: <***>, Калининградская область, город Светлый)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное предприятие «Железнодорожная автоматика и телемеханика» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.09.2013, ИНН: <***>, Челябинская область, город Магнитогорск)

о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 5 700 000 руб., договорной неустойки за нарушение срока начала работ в размере 1 869 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.03.2020 г. по 25.08.2020 в размере 134 401 руб. 64 коп., а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 26.08.2020 по день фактической уплаты долга, расходов по оплате государственной пошлины в размере 61 517 руб.,

руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью

«Геосервис» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью

«Строительно-монтажное предприятие «Железнодорожная автоматика

и телемеханика» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Геосервис» задолженность по договору подряда № П21/2019 от 23.08.2019 в сумме 7 703 401 руб. 64 коп., в том числе: основной долг в размере 5 700 000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 869 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 134 401 руб. 64 коп., а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными с 26.08.2020 по дату фактической уплаты основного долга.

Исполнительный лист выдать взыскателю после обращения в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о выдаче исполнительного листа.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «Железнодорожная автоматика и телемеханика» в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение искового заявления в размере 61 517 рублей.

Исполнительный лист направить налоговому органу в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (город Челябинск) в срок, не превышающий месяц со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Э л е к т р о н н а я п о д п и с ь д е й с т в и т е л ь н а . Е.Ю. Хижняя

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.10.2020 7:39:19

Кому выдана Хижняя Екатерина Юрьевна