Решение от 15 марта 2017 г. по делу № А66-346/2017

99/2017-22802(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

в виде резолютивной части решения в порядке ст. 229 АПК РФ

Дело № А66-346/2017
г.Тверь
16 марта 2017 года


Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Беловой А.Г., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, г.Тверь к Индивидуальному предпринимателю ФИО1, г.Фролово

о взыскании 21 907,57 руб. неустойки (штрафа), 3 943,36 руб. неустойки (пени) и расторжении контракта от 24.02.2016 № 0136200003616000008- 0020473-01,

Руководствуясь ст.ст. 4, 110, 148, 149, 226-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 309, 310, 330, 452, 779-783 Гражданского кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Тверской области

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайств индивидуального предпринимателя ФИО1 о рассмотрении спора по общим правилам искового производства от 04.02.2017, об участии в судебном заседании путем использования систем видео-конференцсвязи от 06.02.2017, о проведении экспертизы от 06.02.2017, о передаче дела в арбитражный суд по месту нахождения (месту жительства) ответчика от 11.02.2017, о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей от 14.02.2017 отказать.

В удовлетворении ходатайства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о рассмотрении дела по общим правилам искового производства от 01.03.2017 № б/н отказать.

Оставить без рассмотрения требование Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) о расторжении государственного контракта от 24.02.2016 № 0136200003616000008-0020473-01.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН ИП 304345605800080) в пользу

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку (штраф),

предусмотренную государственным контрактом от 29.02.2016 № 0136200003616000008-0020473-01 в размере 21 907,57 руб., а также 3 943,36 руб. неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН ИП 304345605800080) государственную пошлину в доход Федерального бюджета в размере 2 000 руб.

Выдать исполнительные листы взыскателям в порядке ст. 319 АПК РФ.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда в пятнадцатидневный срок со дня его принятия.

Судья А.Г.Белова