СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 июня 2020 г. по делу № А62-10838/2019

Арбитражный суд Смоленской области (АС Смоленской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

71_564270

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 29.06.2020 Дело № А62-10838/2019

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно- строительное управление № 6» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Акционерному обществу «Дорогобужкотломаш» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью «Металломонтаж» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании задолженности по договору подряда от 15.08.2014 № 233/14 в размере 5 707 358 руб. 04 коп. и неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 10 461 587 руб. 08 коп.,

при участии в судебном заседании: от истца: не явились, извещены надлежащим образом; от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 20.05.2020;

от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом;

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 12 610 080 руб. 12 коп., в том числе: неосновательное обогащение в размере 5 707 358 руб. 04 коп., неустойку за

период с 01.11.2016 по 19.02.2020 в размере 6 883 073 руб. 80 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 20.02.2020 по 11.03.2020 в сумме 19 648 руб. 28 коп.

Взыскать с Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6» (ОГРН <***>; ИНН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму долга 5 707 358 руб. 04 коп., исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, начиная с 12.03.2020 по дату фактической уплаты долга.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 80 157 руб. государственной пошлины.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 80 157 руб. государственной пошлины.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья И.Л. Каринская