Решение от 13 июля 2022 г. по делу № А56-27191/2022

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-27191/2022
13 июля 2022 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 22 июня 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 13 июля 2022 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Коросташова А.А.


при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОУЛКЭТ ГЕЙМЗ ЛТД (регистрационный номер №: НЕ398803, Ироди Аттикоу, 8А, Лакатамия, Никосия, 2332, Кипр)

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО2 (ОГРИП: 313784703600301)

о взыскании 116 272,81 долларов США


при участии:

- от истца: ФИО3, доверенность от 16.02.2022;

- от ответчика: не явился (извещен)



установил:

ОУЛКЭТ ГЕЙМЗ ЛТД обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании 116 272,81 долларов США по курсу Центрального банка РФ на день оплаты, в том числе:

- 9 989,70 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за неизготовленные и непереданные миниатюры по Договору №83 от 23 октября 2020 г.;

- 16 969 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №86 от 10 марта 2021 г.;

- 994,38 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №86 от 10 марта 2021 г. за период с 21 мая 2021 г. по 10 марта 2022 г.;

- 34 650 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за неизготовленные и непереданные миниатюры по инвойсу №USD2/2021 от 21 апреля 2021 г.;

- 26 840 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №97 от 17 июня 2021 г.;

- 1 121,91 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №97 от 17 июня 2021 г. за период с 13 августа 2021 г. по 10 марта 2022 г.;

- 24 930 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №98 от 13 июля 2021 г.;

- 777,82 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №98 от 13 июля 2021 г. за период с 05 октября 2021 г. по 10 марта 2022 г.

В материалы дела от Ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

Согласно части 1 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

В силу части 5 статьи 158 АПК РФ отложение судебного разбирательства по ходатайству стороны является правом, а не обязанностью суда.

Одновременно с этим суд отмечает, что доказательства в подтверждение указанных в ходатайстве обстоятельств подателем ходатайства не представлены.

Учитывая изложенное, а также достаточность представленных сторонами дополнительных документов (признание дела подготовленным в предварительном судебном заседании 01.06.2022) и имеющихся в деле доказательства, а также письменных правовых позиций сторон, суд отклонил ходатайство ответчика об отложении судебного заседания.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, арбитражный суд установил следующее.

23 октября 2020 года между ОУЛКЭТ ГЕЙМЗ ЛТД (Заказчик) и ИП ФИО2 (Исполнитель) заключен Договор №83 (далее – Договор №83), согласно которому ИП ФИО2 обязался создать художественные изделия и сувенирную продукцию (Произведение) и передать их Заказчику.

Согласно пункту 1.3. Договора №83 в соответствующих Приложениях к Договору Стороны согласовывают требования к Произведению, срок его создания и размер Вознаграждения, а также иные условия, которые Стороны посчитают существенными.

В соответствии с Приложением №1 к Договору №83 Исполнитель обязался изготовить миниатюры из смолы размером 12 см. в количестве 1 000 шт. стоимостью 14,07 долларов США за одну миниатюру. Общая стоимость миниатюр, подлежащих покраске и передаче по Договору №83, составила 14 070 долларов США. Срок выполнения работ не позднее 01 марта 2021 года.

27 октября 2020 года Ответчик выставил Истцу инвойс №USD2/2020 на сумму 14 070 долларов США.

09 ноября 2020 года Истец перечислил Ответчику сумму в размере 1 125 608 рублей 00 копеек, что эквивалентно 14 070 долларов США по курсу ЦБ на день совершения платежа (платеж в долларах США).

Ответчик обязан был передать готовый результат работ не позднее 01 марта 2021 г. Ответчик изготовил и передал ОУЛКЭТ ГЕЙМЗ ЛТД миниатюры в количестве 290 шт., оставшиеся 710 миниатюр не изготовлены и не переданы до сих пор, что является нарушением обязанностей Ответчика по Договору №83.

Соответственно Истец вправе требовать взыскания с Ответчика уплаченных денежных средств за не изготовленные в срок миниатюры в размере 9 989,7 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательства (на дату совершения возврата уплаченных денежных средств).

10 марта 2021 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор №86 (далее - Договор №86), согласно которому ИП ФИО2 обязался выполнить покрас художественных изделий и сувенирной продукции (Произведение) и передать их Заказчику.

Согласно пункту 1.3. Договора №86 в соответствующих Приложениях к Договору Стороны согласовывают требования к Произведению, срок его создания и размер Вознаграждения, а также иные условия, которые Стороны посчитают существенными.

В соответствии с Приложением №1 к Договору №86 Исполнитель обязался выполнить работы по покрасу миниатюр из смолы размером 12 см. в количестве 1 000 шт. стоимостью 23,90 долларов США за одну миниатюру. Общая стоимость миниатюр, подлежащих покраске и передаче по Договору №86, составила 23 900 долларов США. Срок выполнения работ - сорок рабочих дней с даты поступления оплаты на расчетный счет Ответчика.

10 марта 2021 года Ответчик выставил Истцу инвойс №USD1/2021 на сумму 23 900 долларов США.

22 марта 2021 года Истец перечислил Ответчику сумму в размере 1 747 135 рублей 00 копеек, что эквивалентно 23 900 долларов США по курсу ЦБ на день совершения платежа (платеж в долларах США).

Ответчик был обязан передать готовый результат работ не позднее 20 мая 2021 г. Ответчик покрасил и передал Истцу миниатюры только в количестве 290 шт., оставшиеся 710 миниатюр не покрашены и не переданы до сих пор, что является нарушением обязанностей Ответчика по Договору №86.

Соответственно Истец вправе требовать взыскания с Ответчика уплаченных денежных средств за не покрашенные в срок миниатюры в размере 16 969 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательства (на дату совершения возврата уплаченных денежных средств).

Согласно пункту 4.5. Договора №86, за нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,02 процента от стоимости работ за каждый день просрочки.

Начиная с 21 мая 2021 года на невыполненную в срок стоимость работ по покраске миниатюр в количестве 710 ш. по Договору №86 подлежит начислению неустойка, которая на дату составления искового заявления 10.03.2022 (293 дня) составляет 994,38 доллара США.

20 мая 2021 г. Истцом на счет Ответчика было произведено перечисление денежных средств в размере 2 559 031 рубль 00 копеек, что эквивалентно сумме 34 650 долларов США по курсу ЦБ на день оплаты в счет оплаты по инвойсу №USD2/2021 от 21 апреля 2021 г.

Согласно указанному инвойсу, а также договоренностям Сторон, Ответчик обязался изготовить миниатюры из смолы в количестве 2 100 шт. в срок до 31 июля 2021 г. Вместе с тем, свои обязательства Ответчик до настоящего момента не исполнил.

Истец вправе требовать взыскания с Ответчика уплаченных денежных средств за не изготовленные в срок миниатюры в размере 34 650 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательства (на дату совершения возврата уплаченных денежных средств).

17 июня 2021 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор №97 (далее – Договор №97), согласно которому Ответчик обязался выполнить покрас художественных изделий и сувенирной продукции (Произведение) и передать их Истцу.

Согласно пункту 1.3. Договора №97 в соответствующих Приложениях к Договору Стороны согласовывают требования к Произведению, срок его создания и размер Вознаграждения, а также иные условия, которые Стороны посчитают существенными.

В соответствии с Приложением №1 к Договору №97 Ответчик обязался выполнить работы по покрасу миниатюр из смолы размером 12 см. в количестве 1 100 шт. стоимостью 24,40 долларов США за одну миниатюру. Общая стоимость миниатюр, подлежащих покраске и передаче по Договору №97, составила 26 840 долларов США. Срок выполнения работ - сорок рабочих дней с даты поступления оплаты на расчетный счет Ответчика.

17 июня 2021 года Ответчик выставил Истцу инвойс №USD3/2021 на сумму 26 840 долларов США.

25 июня 2021 года Истец перечислил Ответчику сумму в размере 1 963 778 рублей 00 копеек, что эквивалентно 26 840 долларов США по курсу ЦБ на день совершения платежа (платеж в долларах США).

Исполнитель был обязан передать готовый результат работ не позднее 12 августа 2021 г. Ответчик до сих пор не покрасил и не передал Истцу ни одной миниатюры, что является нарушением обязанностей Ответчика по Договору №97.

Истец вправе требовать взыскания с Ответчика уплаченных денежных средств за не покрашенные в срок миниатюры в размере 26 840 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательства (на дату совершения возврата уплаченных денежных средств).

Согласно пункту 2.6. Договора №97 за нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,02 процента от стоимости работ за каждый день просрочки. Таким образом начиная с 13 августа 2021 года на общую стоимость работ по покраске миниатюр по Договору подлежит начислению неустойка, которая на дату составления искового заявления 10.03.2022 г. (209 дня) составляет 1 121,91 доллара США.

13 июля 2021 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор №98 (далее – Договор №98), согласно которому Ответчик обязался выполнить покрас художественных изделий и сувенирной продукции (Произведение) и передать их Истцу.

Согласно пункту 1.3. Договора №98 в соответствующих Приложениях к Договору Стороны согласовывают требования к Произведению, срок его создания и размер Вознаграждения, а также иные условия, которые Стороны посчитают существенными.

В соответствии с Приложением №1 к Договору №98 Исполнитель обязался выполнить работы по покрасу миниатюр из смолы размером 12 см. в количестве 1 000 шт. стоимостью 24,93 долларов США за одну миниатюру. Общая стоимость миниатюр, подлежащих покраске и передаче по Договору №98, составила 24 930 долларов США. Срок выполнения работ - два месяца с даты поступления оплаты на расчетный счет Ответчика.

14 июля 2021 года Ответчик выставил Истцу инвойс №408 на сумму 24 930 долларов США.

04 августа 2021 года Истец перечислил Ответчику сумму в размере 1 823 351 рубль 00 коп., что эквивалентно 24 930 долларов США по курсу ЦБ на день совершения платежа (платеж в долларах США).

Ответчик был обязан передать готовый результат работ не позднее 04 октября 2021 г. Ответчик до сих пор не покрасил и не передал Истцу ни одну миниатюру, что является нарушением обязанностей Ответчика по Договору.

Истец вправе требовать взыскания с Ответчика возврат уплаченных денежных средств за не покрашенные в срок миниатюры в размере 24 930 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательства (на дату совершения возврата уплаченных денежных средств).

Согласно пункту 2.6. Договора №98 за нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,02 процента от стоимости работ за каждый день просрочки.

Начиная с 05 октября 2021 года на общую стоимость работ по покраске миниатюр по Договору №98 подлежит начислению неустойка, которая на дату составления искового заявления 10.03.2022 (156 дней) составляет 777,82 доллара США.

Истец обратился с досудебными претензиями к Ответчику по Договору №83 от 23 октября 2020 г, Договору №86 от 10 марта 2021 г., инвойсу №USD2/21 от 21 апреля 2021 г., Договору №97 от 17 июня 2021 г., Договору №98 от 13 июля 2021 г., направив письмо по электронной почте 03 февраля 2022 года, а также 07 февраля 2022 года направил претензию по почте, что подтверждается данным Почты России об отслеживании почтового отправления №12701568017503 и №12701568017138.

03 февраля 2022 года по электронной почте и 07 февраля 2022 года по почте Истцом были направлены Ответчику досудебные претензии по Договорам №83, 86, 97, 98 и инвойсу №USD2/2021 от 21 апреля 2021 г. с требованиями изготовить, покрасить и передать миниатюры.

Указанная претензия была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные требования истца подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

По общим правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как предусмотрено пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60).

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу приведенных норм права заказчик вправе требовать возврата подрядчиком уплаченных по договору сумм авансовых платежей в качестве неосновательного обогащения, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости перечисленному авансу.

Поскольку ответчик не представил доказательств сдачи работ, иск в части взыскания внесенный платежей следует удовлетворить.

Если законом или соглашением сторон курс и дата пересчета не установлены, суд в соответствии с пунктом 2 статьи 317 ГК РФ указывает, что пересчет осуществляется по официальному курсу на дату фактического платежа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как следует из представленного истцом расчета задолженность индивидуального предпринимателя ФИО2 в общем размере составляет 116 272,81 руб. в том числе:

- 9 989,70 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за не изготовленные и не переданные миниатюры по Договору №83 от 23 октября 2020 г.;

- 16 969 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №86 от 10 марта 2021 г.;

- 994,38 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №86 от 10 марта 2021 г. за период с 21 мая 2021 г. по 10 марта 2022 г.;

- 34 650 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за не изготовленные и не переданные миниатюры по инвойсу №USD2/2021 от 21 апреля 2021 г.;

- 26 840 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №97 от 17 июня 2021 г.;

- 1 121,91 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №97 от 17 июня 2021 г. за период с 13 августа 2021 г. по 10 марта 2022 г.;

- 24 930 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №98 от 13 июля 2021 г.;

- 777,82 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №98 от 13 июля 2021 г. за период с 05 октября 2021 г. по 10 марта 2022 г.

При таких обстоятельствах требования истца обоснованы по праву и размеру и подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлине в силу части 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области



решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ОУЛКЭТ ГЕЙМЗ ЛТД 116 272,81 долларов США по курсу Центрального банка РФ на дату платежа, в том числе:

- 9 989,70 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за неизготовленные и непереданные миниатюры по Договору №83 от 23 октября 2020 г.;

- 16 969 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №86 от 10 марта 2021 г.;

- 994,38 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №86 от 10 марта 2021 г. за период с 21 мая 2021 г. по 10 марта 2022 г.;

- 34 650 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за неизготовленные и непереданные миниатюры по инвойсу №USD2/2021 от 21 апреля 2021 г.;

- 26 840 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №97 от 17 июня 2021 г.;

- 1 121,91 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №97 от 17 июня 2021 г. за период с 13 августа 2021 г. по 10 марта 2022 г.;

- 24 930 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - денежные средства за невыполненные работы по покраске миниатюр по Договору №98 от 13 июля 2021 г.;

- 777,82 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа - неустойка по Договору №98 от 13 июля 2021 г. за период с 05 октября 2021 г. по 10 марта 2022 г.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ОУЛКЭТ ГЕЙМЗ ЛТД 87 812 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Коросташов А.А.