Резолютивная часть решения от 30 января 2024 г. по делу № А65-11488/2023Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 2096/2024-26373(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-11488/2023 г. Казань 30 января 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи А.Г. Абдуллаева, первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лидер» 98 938 руб. 80 коп. неустойки, 7 882 руб. расходов на оплату услуг представителя и 3 757 руб. в счёт возмещения расходов по государственной пошлине, всего 110 577 руб. 80 коп. В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лидер» в пользу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» 54 939 руб. 27 коп. неустойки и 2 488 руб. в счёт возмещения расходов по государственной пошлине, всего 57 427 руб. 27 коп. Посредством проведения зачёта встречных требований окончательно определить к взысканию с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лидер» 53 150 руб. 53 коп. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лидер» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 144 руб., выдав соответствующую справку. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Председательствующий судья А.Г. Абдуллаев Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "Строительная компания "Лидер", г.Казань (подробнее)Ответчики:Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ", г.Казань (подробнее)Судьи дела:Абдуллаев А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
