Резолютивная часть решения от 22 января 2020 г. по делу № А29-15528/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ



Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-15528/2019
22 января 2020 года
г. Сыктывкар



Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Юдиной О.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело № А29-15528/2019

по иску

Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово строительная компания Гранд» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о , о взыскании неустойки взыскании неустойки,

без вызова сторон


Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171, 180-181, 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

1. Принять заявление Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» об уточнении исковых требований.

2. Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово строительная компания Гранд» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 17 772 руб. 50 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения контракта № 0307300001219000156 от 23.05.2019.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово строительная компания Гранд» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.

4. Выдать исполнительные листы.

5. Разъяснить, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения арбитражного суда в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения (резолютивной части) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).

6. Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия (резолютивной части решения), а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.



Судья О.П. Юдина