СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 октября 2017 г. по делу № А17-5284/2017

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

19/2017-49613(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-5284/2017
11 октября 2017 года
г. Иваново

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2017 года Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Торговой Татьяны

Евгеньевны,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, ФИО2 дело, возбужденное по иску

Управления капитального строительства Администрации г.Иваново к ООО «ПСК Авангард»

о расторжении муниципального контракта и взыскании неустойки за просрочку

исполнения муниципального контракта в сумме 410673,49 рублей руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 , пп.2 п.1 ст.148, ст.149 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования истца в части взыскания неустойки удовлетворить. 2. Взыскать с ООО «ПСК АВАНГАРД» (адрес: 153000, г.Иваново,

пер.Конспиративный, д.7, кв.88, ОГРН <***>, дата регистрации22.11.2007) в пользу Управления капитального строительства Администрации г.Иваново (адрес: 153000, <...>, ОГРН <***> , дата регистрации- 04.05.2006 г.):

- 410673,49 рублей договорной неустойки.

3. Исковые требования истца в части расторжения Муниципального контракта № 6-С от 22.09.2016 года оставить без рассмотрения.

4. Взыскать с ООО «ПСК Авангард» в доход федерального бюджета 16426,92 рублей расходов по госпошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решение может

быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не

превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья: Т.Е.ТОРГОВА