Резолютивная часть решения от 2 марта 2023 г. по делу № А84-5376/2021

1109_454960



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5376/2021
02 марта 2023 г.
г. Севастополь


Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи

Смолякова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции

и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН

<***>,

к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Единая дирекция

капитального строительства», ОГРН <***>, о взыскании, и по встречному иску

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция

капитального строительства», ОГРН <***>,

к Обществу с ограниченной ответственностью «Проектный институт

реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа»,

ОГРН <***>, о взыскании неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации,

РЕШИЛ:

взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН <***>, 201 573 рубля 72 копейки неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ за период с 02.04.2021 по 29.12.2021.

Код доступа к материалам дела:



Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН <***>, в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, 187 810,33 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств.

В результате зачета встречных взаимных требований взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН <***>, 13 763,39 рублей неустойки.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН <***>, 90 000 рублей расходов на оплату услуг представителя и 34 200 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН <***>, из федерального бюджета 4 841 рубль государственной пошлины. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа», ОГРН <***>, в доход федерального бюджета 6 634 рубля государственной пошлины по встречному иску.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.Ю. Смоляков

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:50:00


Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич