Резолютивная часть решения от 19 апреля 2022 г. по делу № А83-8258/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-8258/2019
19 апреля 2022 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев

в открытом судебном заседании материалы искового заявления:

Общества с ограниченной ответственностью «Каштак» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой - ПМК»

о взыскании 20 392 940,76 рублей

при участии третьего лица Муниципальное казенное учреждение «Управление

капитального строительства Администрации г. Евпатории Республики Крым». При участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности; от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности;

от иных лиц – не явились.

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167 – 170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Каштак» об отказе

от исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными

средствами в размере 500 565,76 рублей; суммы неотработанного аванса по договору

субподряда № 3 в размере 4 625 000,00 рублей, - удовлетворить.

2. Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью «Каштак» от

исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными

средствами в размере 500 565,76 рублей; суммы неотработанного аванса по договору

субподряда № 3 в размере 4 625 000,00 рублей.

3. Производство по исковому заявлению в части взыскания процентов за

пользование чужими денежными средствами в размере 500 565,76 рублей; суммы


неотработанного аванса по договору субподряда № 3 в размере 4 625 000,00 рублей, - прекратить.

4. Исковые требования удовлетворить частично.

5. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой - ПМК» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Каштак» неустойку за нарушение срока выполнения работ по 2 этапу договора за период 16.10.2018-19.04.2019 в размере 400 664,38 рублей; проценты за пользование чужими денежным средствами согласно статье 395 ГК РФ в размере 730 236,57 рублей за период 20.04.2019-30.12.2021; расходы по оплате государственной пошлины в размере 9916,00 рублей, судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 5965,51 рублей.

6. В остальной части исковых требований отказать.

7. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Каштак» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 832,00 рублей, уплаченную платежным поручением № 950 от 13.05.2019, о чем выдать справку.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья И.А. Ищенко