Резолютивная часть решения от 8 декабря 2023 г. по делу № А50-26036/2023

100150_4633808



Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

08.12.2023 года Дело № А50-26036/23

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фадеевой Е.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>,)

к ответчику Краевому государственному бюджетному учреждению «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 745 283 руб. 71 коп. (семьсот сорок пять тысяч двести восемьдесят три рубля семьдесят одна копейка), а также расходы по оплате госпошлины в размере 5 372 (пять тысяч триста семьдесят два) руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 062 (тридцать восемь тысяч шестьдесят два) руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его

принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Е.Ю. Дрондина