Резолютивная часть решения от 23 октября 2017 г. по делу № А31-8625/2017Арбитражный суд Костромской области (АС Костромской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть «23» октября 2017 года по результатам рассмотрения дела № А31-8625/2017 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Аквамастер- Кострома" (ИНН 4401157013, ОГРН 1144401010500) к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтехнадзор" (ИНН 4401138758, ОГРН 1124401009336) о расторжении договора подряда, взыскании предоплаты в сумме 175 000 рублей, неустойки в сумме 182 700 рублей и расходов по оплате государственной пошлины, арбитражным судом первой инстанции в составе судьи Котина Алексея Юрьевича, руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято решение, суд иск удовлетворить. Договор подряда от 22.07.2015 года № 52.07, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Аквамастер-Кострома" (ИНН 4401157013, ОГРН 1144401010500) и обществом с ограниченной ответственностью "Стройтехнадзор" (ИНН 4401138758, ОГРН 1124401009336), расторгнуть. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтехнадзор" (ИНН 4401138758, ОГРН 1124401009336) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аквамастер-Кострома" (ИНН 4401157013, ОГРН 1144401010500) 175 000 рублей предоплаты, 182 700 рублей неустойки, всего 357 700 рублей, а также 16 154 рубля расходов на оплату государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области. Судья А. Ю. Котин Суд:АС Костромской области (подробнее)Истцы:ООО "Аквамастер-Кострома" (подробнее)Ответчики:ООО "Стройтехнадзор" (подробнее)Судьи дела:Котин А.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |