Резолютивная часть решения от 21 мая 2018 г. по делу № А31-11379/2017Арбитражный суд Костромской области (АС Костромской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А31-11379/2017 21 мая 2018 года по результатам рассмотрения дела № А31-11379/2017 по иску Администрации Пыщугского сельского поселения Пыщугского муниципального района Костромской области (ОГРН <***>, ИНН <***>), с. Пыщуг Костромской области, к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "НеоСтрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Кострома, о взыскании 25797 рублей 75 копеек неустойки, 7040 рублей 42 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Авдеевой Натальи Юрьевны, в соответствии со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "НеоСтрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Кострома, в пользу Администрации Пыщугского сельского поселения Пыщугского муниципального района Костромской области (ОГРН <***>, ИНН <***>), с. Пыщуг Костромской области 874 рубля 50 копеек неустойки. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "НеоСтрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Кострома, в доход федерального бюджета 53 рубля 26 копеек государственной пошлины. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской области. Судья Н.Ю. Авдеева Суд:АС Костромской области (подробнее)Истцы:АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫЩУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (подробнее)Ответчики:ООО СК "НеоСтрой" (подробнее)Судьи дела:Авдеева Н.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |