СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 июня 2018 г. по делу № А20-677/2017

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (АС Кабардино-Балкарской Республики) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

06/2018-25287(1)

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-677/2017
г. Нальчик
20 июня 2018 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Ф.М.Тишковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. г. Тырныауз

о взыскании 1 029 883 рублей 97 копеек

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. г. Тырныауз

к министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик

к Кабардино-Балкарской Республике в лице Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик

о взыскании 1 131 916 рублей, при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 (доверенность № 27-35/43 от 11.01.2018), от ООО СК «Лидер»: ФИО3 (доверенность от 13.06.2017) ,

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1.По основному иску:

Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН <***> ИНН <***>) в иске отказать.

2. По встречному иску:

Принять уточненные исковые требования о взыскании с Кабардино-Балкарской

Республики в лице Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики за счет средств казны (ОГРН 1060721064007 ИНН 0721018100) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (ОГРН 1140725000789 ИНН 0725013783) неустойку в размере 1818032 рубля с 26.08.2016 по 21 марта 2018 года.

Взыскать с Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики за счет средств казны (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (ОГРН <***> ИНН <***>) неустойку в размере 1818032 рубля с 26.08.2016 по 21 марта 2018 года, а также уплаченную платежным поручением № 56 от 17.04.2017 государственную пошлину в размере 24319рублей. В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Судья Ф.М. Тишкова