Решение от 3 июля 2019 г. по делу № А04-10124/2018

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №

А04-10124/2018
г. Благовещенск
03 июля 2019 года
изготовление решения в полном объеме

26 июня 2019 года

объявлена резолютивная часть решения

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Аныша Дениса Сергеевича,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества «СМУ -25» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к
Некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 709 898,75 руб.

третье лицо: прокуратура Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, по доверенности от 20.02.2019 № 8, сроком до 31.12.2019;

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 08.04.2019 № 03-07/04-2019, сроком на один год;

от третьего лица: ФИО4, по доверенности от 31.01.2019 № 14, сроком на один год,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось открытое акционерное общество «СМУ -25» (далее – истец, ОАО СМУ-25) с исковым заявлением к Некоммерческой организации фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области (далее – ответчик, НО Фонд капремонта МКД области) о взыскании задолженности по договору подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П в сумме 709 898,75 руб.

Заявленные требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П в части оплаты выполненных работ. Истец указывает, что общая стоимость выполненных работ составляет 4 631 905 руб., при этом ответчиком оплачено 3 921 196,25 руб.

Определением от 03.04.2019 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена прокуратура Амурской области.

Истец в судебном заседании поддержал ранее заявленное ходатайство об уточнении заявленных требований о взыскании с ответчика задолженности за фактически выполненные работы в сумме 709 898,75 руб., которое мотивировано тем, что дополнительным соглашением от 30.01.2018 № 1 сторонами увеличена цена договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П более чем на допустимые 15%, в связи с чем возмещению подлежат фактически выполненные истцом по заказу ответчика работы.

В ранее представленном отзыве на возражения ответчика на исковое заявление истец указал, что договор и дополнительное соглашение к нему заключены на основании протокола совещания министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области по вопросу организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Амурской области и письма НО Фонд капремонта МКД области с предложением о заключении договора на выполнение работ, имеют юридическую силу, не оспорены, в связи с чем полагает, что у ответчика отсутствуют основания для неоплаты по договору.

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, в ранее представленном письменном отзыве на иск указал, что дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2018 увеличивает цену договора более чем на 15 %, следовательно, противоречит требованиям пункта 222 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. Вопрос о признании недействительной сделки, увеличивающей цену договора более чем на 15 %, был предметом судебного разбирательства по делу № А04-4384/2018. Решением Арбитражного суда Амурской области от 20.07.2018 дополнительное соглашение признано недействительной (ничтожной) сделкой. Требования истца связаны с выполнением работ в рамках увеличения цены договора дополнительным соглашением. Фонд считает данные сделки ничтожными и не влекущими юридических последствий, в связи с чем, обязанность по приемке выполненных работ отсутствует.

Третье лицо в судебном заседании просило отказать в удовлетворении исковых требований, по основаниям изложенным в отзыве, из которого в частности следует, что заключении договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П без проведения конкурсных процедур нарушены требования статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. Пояснило, что исполняющим обязанности прокурора Амурской области направлено в Арбитражный суд Амурской области исковое заявление о признании недействительным (ничтожным) договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П; признании недействительной (ничтожной) сделкой дополнительного соглашения № 2 от 30.01.2018 к договору подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П; применения последствия недействительности ничтожной сделки и обязании ООО «СМУ-25» вернуть в НО Фонд капремонта МКД области денежные средства в размере 1 991 196,25 руб.

Исследовав доводы лиц, участвующих в деле, материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Согласно протоколу общего собрания собственников жилья от 17.04.2016 № 3, собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома с включением в перечень работ капитального ремонта крыши; об утверждении стоимости капитального ремонта крыши в размере 2 031 580 руб.; об оплате капитального ремонта крыши за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного из уплаченных собственниками взносов на капитальный ремонт по состоянию на 01.02.2017 и средств, находящихся на счете регионального оператора, полученных от собственников помещений в других многоквартирных домах, с возмещением за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственниками квартир дома № 30 по ул. Победы в г. Сковородино Амурской области; о необходимости проведения дополнительных работ по ремонту крыши, не учтенных сметой и другой технической документацией, но без которых невозможно произвести работы по капитальному ремонту кровли.

В соответствии с протоколом совещания министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 01.12.2016 по вопросу организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Амурской области, комиссией в составе представителей министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области и НО Фонд капремонта МКД области принято решение министерству жилищно-коммунального хозяйства в срок до 17.12.2016 объявить предварительный отбор подрядных организаций в целях формирования реестра квалифицированных подрядных организаций; в целях обеспечения соблюдения сроков выполнения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 2016, 2017 годов, учитывая невозможность до формирования реестра квалифицированных подрядных организаций заключения договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по результатам конкурсных процедур, поручить НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» в рамках реализации краткосрочного плана 2016, 2017 гг., взяв за основу Постановление Правительства Амурской области 29.08.2014 № 523 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области» заключить договоры на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению с подрядной организацией в течение 5 рабочих дней после получения согласия подрядной организации на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. При заключении договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе предусмотреть: обследование многоквартирного дома, разработку проектно-сметной документации, прохождение проверки сметной стоимости работ по капитальному ремонту в ГАУ «Амургосэкспертиза»; после разработки проектно-сметной документации положительного заключения ГАУ «Амургосэкспертиза» изменение (увеличение, уменьшение) цены договора в соответствии с данным заключением; фонду в срок до 24.12.2016 в рамках реализации краткосрочного плана 2016, 2017 годов направить подрядным организациям перечень объектов согласно приложению, по которым необходимо выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, при этом при направлении предложения подрядным организациям указать, что начальная цена договора определена краткосрочным планом 2016, 2017 годов и подлежит корректировке (увеличение/изменение) после составления проектно-сметной документации и получения положительного заключения ГАУ «Амургосэкспертиза».

В перечень многоквартирных домов, являющийся приложением к протоколу совещания министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 01.12.2016, включен жилой дом, расположенный по ул. Победы, 30 в городе Сковородино Амурской области.

НО Фонд капремонта МКД области письмом от 16.12.2016 № 01-12/3521-1 направил, в том числе ответчику, предложение о заключении договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе дома, расположенного по адресу: ул. Победы, 30, г. Сковородино, с указанием на то, что начальная цена договора определяется краткосрочным планом 2016, 2017 годов и подлежит корректировке (увеличение/изменение) после составления проектно-сметной документации и получения положительного заключения ГАУ «Амургосэкспертиза».

29.12.2016 между НО Фонд капремонта МКД области (заказчик) и ООО «СМУ-25» (подрядчик) заключен договор подряда № 224/СМР/П на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, с разработкой проектно-сметной документации (далее – договор).

В соответствии с пунктом 2.1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство своими силами, в том числе, в установленном договором порядке, силами субподрядной организации, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, включая выполнение строительно-монтажных работ на объекте, возведение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, разработку проектно-сметной документации, в том числе обеспечение проведения государственной экспертизы сметной ведомости, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), а также такие работы и услуги, которые, хотя и не указаны в договоре, но необходимы для надлежащего и своевременного проектирования, строительства «под ключ» и сдачу объекта по акту приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, выполнение обязательств в течение гарантийного срока. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные договором. При выполнении работ подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал субподрядной организации, имеющий все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающий достаточным опытом и квалификацией для выполнения работ по договору. Подрядчик обязан по требованию заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

Цена договора определена сторонами в пункте 3.1 договора и составляет 1 930 000 руб., в том числе НДС 294 406,78 руб. При применении подрядчиком упрощенной системы налогообложения к нормативам накладных расходов применяются коэффициенты в соответствии с письмом Минрегиона России от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС. Цена договора определяется с коэффициентом пересчета, учитывающим применение подрядчиком системы налогообложения и определяется отношением цены подрядчика к начальной (максимальной) цене договора, пересчитанной с учетом применения упрощенной системы налогообложения.

Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что цена договора включает все затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе: затраты на разработку проектно-сметной документации; затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования; затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизации после окончания работ или в случае прекращения действия договора; затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой, бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте; затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки; оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и договором; затраты, связанные с получением подрядчиком всех разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по договору; иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных договором.

Цена договора является твердой и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и договором, что оформляется сторонами дополнительным соглашением к договору. В случае, если цена договора после утверждения заказчиком проектно-сметной документации значительно снизилась или увеличилась, стороны приходят к соглашению об уменьшении (увеличению) цены договора (пункт 3.3 договора).

В силу пункта 3.6 договора целью осуществления промежуточных расчётов по договору подрядчик представляет заказчику отчеты, составленные по формам акта о приемке выполненных работ (приложение № 8 к договору), форме КС-6а (журнал учета выполненных работ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 12 к договору) не менее чем в трех экземплярах с приложением комплекта исполнительной документации, подтверждающей виды, объемы и качество выполненных работ. Заказчик в течение десяти рабочих дней с момента получения документов рассматривает представленные документы и возвращает подрядчику подписанный экземпляр, либо направляет обоснованный отказ. Отсутствие комплекта исполнительной документации является основанием для отказа от рассмотрения акта о приемки выполненных работ. Неполучение подрядчиком отказа заказчика в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми. Подписание сторонами договора отчетов по установленным формам не означает приемку заказчиком результата выполненных работ в целом по объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случайной гибели, порчи или повреждения.

Заказчик осуществляет платежи подрядчику в течение пяти банковских дней с даты подписания отчетов по установленной форме. Оплата за выполненные работы -промежуточные расчеты осуществляются на основании справки о стоимости выполненных работ, акта о приемке выполненных работ, счета (счета-фактуры) на оплату выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ (пункт 3.7 договора).

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в пункте 4.1 договора, согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с календарным планом выполнения работ по разработке проектно-сметной документации (приложение № 2 к договору) и графиком производства работ (приложение № 13 к договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в договоре либо, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2017. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору (за исключением выполнения обязательств в период гарантийного срока) (пункту 14.1 договора).

ООО «СМУ-25» составлен сводный сметный расчет стоимости строительства объекта по договору на сумму 5 484 310 руб. (с учетом НДС), на который получено положительное заключение ГАУ «Амургосэкспертиза» от 26.12.2017 № 222-17/АГЭ-1123 по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта

30.08.2018 между НО Фонд капремонта МКД области и ООО «СМУ-25» заключено дополнительное соглашение № 1 к договору, которым пункт 3.1 договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, с разработкой проектно-сметной документации, изложен в следующей редакции: «Цена договора составляет 5 008 007, 49 руб., НДС не предусмотрен».

Истец указывает, что общая стоимость выполненных подрядчиком работ по договору от 29.12.2016 № 224/СМР/П составила 4 631 095 руб.

В доказательство выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по договору подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П ООО «СМУ-25» в материалы дела представлены подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.03.2018 № 1 на сумму 693 592 руб., от 01.03.2018 № 2 на сумму 83 405 руб., от 17.04.2018 № 3 на сумму 1 304 665 руб., от 17.04.2018 № 4 на сумму 96 545 руб., от 07.06.2018 № 5 на сумму 1 277 213 руб., акт от 02.03.2018 № 4 о выполнении проектно-сметных работ по объекту на сумму 108 680 руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.03.2018 № 1 на сумму 693 592 руб., от 01.03.2018 № 2 на сумму 83 405 руб., от 17.04.2018 № 3 на сумму 1 304 665 руб., от 17.04.2018 № 4 на сумму 96 545 руб., от 07.06.2018 № 5 на сумму 1 277 213 руб., журналы учета выполненных работ по форме № КС-6а от 29.12.2016 № 4 на сумму 85 490 руб., № 5 на сумму 150 462 руб.

Письмом от 05.07.2018 № 26 ответчику направлены акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 № 6н и № 8, которые НО Фонд капремонта МКД области подписаны не были.

В доказательство частичной оплаты ответчиком выполненных истцом работ по договору подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П в материалы дела представлены платежные поручения от 15.02.2017 № 280 на сумму 200 000 руб., от 28.09.2017 № 2837 на сумму 379 000 руб., от 02.03.2018 № 3265 на сумму 543 897,90 руб., от 28.03.2018 № 4939 на сумму 923 402,25 руб., от 24.04.2018 № 6604 на сумму 980 847 руб., от 21.06.2018 № 8756 на сумму 894 049,10 руб.

Истец претензией от 06.11.2018 № 291 предложил оплатить имеющуюся задолженность в течение пяти рабочих дней с момента получения претензии, которая оставлена ответчиком без исполнения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что применительно к статьям 166 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы, например, сделки о залоге или уступке требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (пункт 1 статьи 336, статья 383 Гражданского кодекса Российской Федерации), сделки о страховании противоправных интересов (статья 928 Гражданского кодекса Российской Федерации). Само по себе несоответствие сделки законодательству или нарушение ею прав публично-правового образования не свидетельствует о том, что имеет место нарушение публичных интересов.

Судом установлено, что НО Фонд капремонта МКД области является региональным оператором, деятельность которого направлена на обеспечение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области.

Правовое регулирование деятельности региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах установлено Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ).

В силу пункта 3 статьи 178 ЖК РФ деятельность регионального оператора осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом, принятыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 180 ЖК РФ предусмотрено, что региональный оператор осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

Пунктом 2 статьи 180 ЖК РФ определено, что порядок выполнения региональным оператором своих функций, в том числе порядок осуществляемого им финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с подпунктами 3, 4, 5 пункта 2 статьи 182 ЖК РФ в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме региональный оператор обязан, в частности, привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации и заключить с ними от своего имени соответствующие договоры; контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации; осуществить приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Согласно части 1.1 статьи 180 ЖК РФ закупки региональным оператором товаров, работ, услуг в целях выполнения функций регионального оператора, установленных частью 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Указанный порядок должен предусматривать конкурентные способы определения региональным оператором поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с учетом повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности, открытости и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, аудит и контроль закупок, порядок формирования и ведения реестра недобросовестных подрядчиков федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Информация о закупках региональным оператором товаров, работ, услуг размещается в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 на основании части 1.1 статьи 180 и части 5 статьи 182 ЖК РФ утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – Положение № 615), в котором определен порядок привлечения специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в целях повышения эффективности, результативности привлечения подрядных организаций, обеспечения гласности и прозрачности привлечения подрядных организаций, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в процессе привлечения подрядных организаций путем проведения предварительного отбора подрядных организаций, формирования реестра квалифицированных подрядных организаций и проведения закупок (торгов) в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Привлечение субъекта предпринимательской деятельности в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляется в несколько этапов, а именно: проведение предварительного отбора подрядных организаций и формирование в результате данного отбора реестра указанных организаций; проведение торгов в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме среди подрядных организаций, включенных в реестр.

Порядок осуществления каждого из этих этапов также регламентирован Положением № 615.

Судом установлено, что ООО «СМУ-25» на основании договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П обязалось своими силами, в том числе, в установленном договором порядке, силами субподрядной организации, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (ремонт крыши), расположенного по адресу: <...>, а НО Фонд капремонта МКД области обязалось оплатить выполненные работы.

При этом конкурсные процедуры на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту крыши многоквартирного дома не проводились, договор подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П заключен без соблюдения конкурсных процедур, что подтверждено сторонами в ходе судебного разбирательства.

Указанное свидетельствует о том, что при заключении договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П сторонами не соблюден специальный порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций региональным оператором в части обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленный Положением № 615.

Заключение договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П без соблюдения конкурсных процедур также повлекло нарушение требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), который определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, недопущения, ограничения, устранения конкуренции.

Согласно части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности, запрещается создание дискриминационных условий (пункт 8 Закона о защите конкуренции).

Частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом (пункт 2 Закона о защите конкуренции).

Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке (пункт 7 Закона о защите конкуренции); дискриминационными признаются условия доступа на товарный рынок, при которых один или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим или другими хозяйствующими субъектами (пункт 8 Закона о защите конкуренции).

Признаки ограничения конкуренции приведены в пункте 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции, к числу которых, помимо прямо поименованных, относятся любые обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Таким образом, отсутствие публичных процедур при определении подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (ремонт крыши), расположенного по адресу: <...>, привело к созданию преимущественного положения единственного подрядчика ООО «СМУ-25» и лишило возможности других хозяйствующих субъектов реализовать свое право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, с разработкой проектно-сметной документации.

Доказательства, свидетельствующие о том, что истец является единственной организацией, осуществляющей указанный вид работ, и относится к категории единственного поставщика, с которым спорный договор мог быть заключен без проведения предусмотренных законом процедур, в материалах дела отсутствуют.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующими в момент его заключения (пункт 1 статьи 422 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (пункт 4 статьи 709 названного Кодекса).

В соответствии с частью 1 статьи 189 ЖК РФ решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В силу пункта 1 части 2 статьи 182 ЖК РФ и части 3 статьи 189 ЖК РФ не менее чем за шесть месяцев (если иной срок не установлен нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации) до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта.

Частью 4 статьи 189 ЖК РФ установлено, что собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложений, указанных в части 3 настоящей статьи (если более продолжительный срок не установлен нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации), обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании решение в соответствии с частью 5 статьи 189 ЖК РФ.

Подпунктом 2 пункта 5 статьи 189 ЖК РФ установлено, что стоимость ремонта и смета расходов на капитальный ремонт должна быть определена или утверждена решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме.

Согласно части 6 статьи 189 ЖК РФ в случае, если в срок, указанный в части 4 статьи 189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.

Согласно пункту 222 Положения № 615 цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ. Цена договора о проведении капитального ремонта может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором о проведении капитального ремонта объемов услуг и (или) работ. Изменение стоимости и объемов услуг и (или) работ производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 ЖК РФ. Иные положения договора о проведении капитального ремонта изменению не подлежат.

Исходя из приведенных норм права, цена договора подряда на капитальный ремонт многоквартирного дома может быть изменена при соблюдении одновременно двух условий: существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, но не более чем на 10 процентов; соблюдение заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 ЖК РФ.

Пунктами 3.1, 3.2 договора от 29.12.2016 № 224/СМР/П определено, что цена договора составляет 1 930 000 руб., в том числе НДС 294 406,78 руб., и включает все затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, предусмотренного техническим заданием.

В пункте 3.3 договора стороны согласовали, что цена договора является твердой и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и договором, что оформляется сторонами дополнительным соглашением к договору. В случае, если цена договора после утверждения заказчиком проектно-сметной документации значительно снизилась или увеличилась, стороны приходят к соглашению об уменьшении (увеличению) цены договора.

Новая цена работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...> определена сторонами в дополнительном соглашении от 30.08.2018 № 1 к договору подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П, в соответствии с которым цена договора составляет 5 008 007,49 руб., НДС не предусмотрен. Таким образом, дополнительным соглашением 30.08.2018 № 1 превышена первоначально согласованная в договоре стоимость в сумме 1 930 000 руб.

Увеличение изначально согласованной цены произошло более чем на 10%, чем нарушен запрет, установленный пунктом 222 Положения № 615.

При этом судом установлено, что в данном случае не произошло изменение (увеличение) объемов выполненных работ (услуг) либо существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора.

Положительное заключение ГАК «Амургосэкспертиза» не содержит обоснований увеличения объемов работ по ремонту крыши многоквартирного дома, предусмотренного техническим заданием, а содержит только указание на их увеличение.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о недоказанности истцом правомерности увеличения цены договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П более чем на 10%.

Доказательства невозможности предусмотреть при заключении договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П подлежащие выполнению объемы работ суду не представлены, в связи с чем подлежит отклонению довод истца об отсутствии при заключении договора подряда сметного расчета стоимости строительных работ.

Кроме того, дополнительное соглашение от 30.08.2018 № 1 заключено в отсутствие уведомления собственников многоквартирного дома об увеличении цены договора подряда в порядке части 5 статьи 189 ЖК РФ.

В протоколе общего собрания собственников жилья от 17.04.2016 № 3, собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, принято решение об утверждении стоимости капитального ремонта крыши в размере 2 031 580 руб.

Информация об утверждении собственниками сметы расходов на дополнительный капитальный ремонт в протоколе от 17.04.2016 № 3 отсутствует.

Следовательно, решение о согласовании общей стоимости работ по капитальному ремонту крыши собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, принято не было.

Отсутствие уведомления неопределенного круга лиц - собственников помещений многоквартирного дома повлекло нарушение их прав на выражение волеизъявления по вопросу увеличения стоимости работ по капитальному ремонту, при этом на собственников была возложена обязанность по возврату в общий фонд регионального оператора денежных средств в сумме, на которую увеличена первоначальная цена договора.

Несоблюдение требований части 5 статьи 189 ЖК РФ при несоразмерном увеличении более чем вдвое цены договора подряда, повлекло нарушение прав неопределенного круга лиц - собственников многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете НО Фонд капремонта МКД области, выразившееся в увеличении расходования средств фонда на сумму, превышающую первоначальную цену договора и допустимую законом, и невозможность осуществления за счет указанной суммы капитального ремонта домов, расположенных по другим адресам, который в связи с заключением спорного дополнительного соглашения будет возможен не ранее, чем после возврата в фонд израсходованных денежных средств собственниками помещений МКД.

Следовательно, заключение дополнительного соглашения в связи с несоблюдением порядка и условий изменения цены договора также повлекло нарушение требований Закона о защите конкуренции.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что заключение договора подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П без соблюдения конкурсных процедур, увеличение цены договора на основании дополнительного соглашения от 30.08.2018 № 1 к договору противоречит требованиям статьи 709 ГК РФ, статей 180, 189 ЖК РФ, части 1 статьи 15, части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции и Положению № 615, в связи с чем договор подряда от 29.12.2016 № 224/СМР/П и дополнительное соглашение от 30.08.2018 № 1 к договору в силу пункта 2 статьи 168 ГК, являются недействительными (ничтожными) сделками.

Довод истца о том, что сторонами соблюден предусмотренный действующим законодательством порядок, поскольку договор от 29.12.2016 № 224/СМР/П и дополнительное соглашение от 30.08.2018 № 1 к договору заключены на основании протокола совещания министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 01.12.2016, подлежит отклонению, поскольку на дату заключения договора вышеприведенные нормы права, в том числе Положение № 615 являлись действующими.

ООО «СМУ-25» поставлен вопрос о взыскании с ответчика задолженности за фактически выполненные работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, в сумме 709 898,75 руб.

Между тем, в силу пунктов 1, 2 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

ООО «СМУ-25» при заключении договора с НО Фонд капремонта МКД без проведения конкурсных процедур, дополнительное соглашение к нему без несоблюдения порядка и условий изменения цены договора, не могло не знать, что сделки заключены с нарушением положений действующего законодательства, что предполагает недобросовестное поведение не только заказчика (НО Фонд капремонта МКД области), но и подрядчика (ООО «СМУ-25»), так как при проявлении своей воли, направленной на заключение сделок с НО Фонд капремонта МКД области, ООО «СМУ-25» знало и должно было знать, что это делается им в нарушение закона, направленного на защиту от монополизации, а также собственников помещений в многоквартирных домах, за счет уплаты денежных средств которыми фактически оплачиваются работы по капитальному ремонту.

Данные действия свидетельствуют о злоупотреблении истцом правом, предусмотренном статьей 10 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Недопущение злоупотребления гражданскими правами и ограничения конкуренции является общепризнанным принципом права.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных ООО «СМУ-25» требований.

При подаче искового заявления ООО «СМУ-25» уплачена государственная пошлина в размере 17 198 руб. по платежному поручению от 07.12.2018 № 1160, что соответствует требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании части 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 198 руб. подлежат отнесению на истца в связи с отказом в удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области

СудьяД.С. Аныш