Резолютивная часть решения от 28 апреля 2023 г. по делу № А07-32284/2022

1 3_6414179



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-32284/2022
г. Уфа
28 апреля 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Насырова М. М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

закрытого акционерного общества Инновационно-промышленная компания «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материалов» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 700 830 руб. и встречное исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материалов» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к закрытому акционерному обществу Инновационно-промышленной компании «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании излишне уплаченных денежных средств в размере 200 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 27.03.2023 в размере 17 389, 04 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности по излишне уплаченным денежным средствам, исходя из ключевой ставки Банка России за период с 28.03.2023 года по дату фактического исполнения денежного обязательства

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования закрытого акционерного общества Инновационно-промышленная компания «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материалов» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу закрытого акционерного общества Инновационно-промышленная компания «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 455 830 руб. суммы неустойки за период с 20.01.2021 по 08.11.2021, 6 505 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 12 117 руб. расходов по государственной пошлине. В остальной части требований о взыскании судебных расходов на оплату юридических услуг отказать.

В удовлетворении уточненного встречного искового заявления отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Закрытому акционерному обществу Инновационно-промышленная компания «РОСНЕФТЕХИМ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную сумму государственной пошлины по платежному поручению № 2370 от 14.12.2021 в размере 4 900 руб.

Обществу с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материалов» (ИНН <***>, ОГРН <***>) возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную сумму государственной пошлины по платежному поручению № 616 от 27.03.2023 в размере 5 870 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья М.М. Насыров