Резолютивная часть решения от 27 июля 2017 г. по делу № А70-7304/2017

29/2017-60469(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-7304/2017
г. Тюмень
27 июля 2017 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л. рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью ПФК «Тюменьстройиндустрия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к акционерному обществу «Строительное управление «Север» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору субподряда № СУ-3-56-32/15 от 01.04.2015г. в размере 21 609 481,54 рублей, а также неустойки по день фактического исполнения обязательств, руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Строительное управление «Север» в пользу общества с ограниченной ответственностью ПФК «Тюменьстройиндустрия» сумму пени в размере 8643792,62 рублей, а также пени в размере 0,2% от суммы основного долга 7773194,80 рублей, начиная с 31.03.2017 года по день фактической оплаты долга, расходы по оплате госпошлины в размере 131047 рублей.

В остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью ПФК «Тюменьстройиндустрия» из федерального бюджета госпошлину в размере 6953 рублей.

Исполнительный лист и справку на возврат госпошлины выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области.

Судья Соловьев К.Л.