Решение от 21 июня 2022 г. по делу № А07-31660/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-31660/2021
г. Уфа
21 июня 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 14.06.2022

Полный текст решения изготовлен 21.06.2022


Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрел дело по исковому заявлению акционерного общества «Транснефть – Урал» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее – общество «Транснефть – Урал», истец) к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее – общество «Спецстройсервис», ответчик); третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» ФИО2 (далее - временный управляющий ФИО2); о взыскании 8 177 940 руб. 33 коп. неосновательного обогащения,


при участии в судебном заседании: от лиц, участвующих в деле – не явились, извещены;

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.


Общество «Транснефть – Урал» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу «Спецстройсервис» о взыскании 8 177 940 руб. 33 коп. неосновательного обогащения.

Определением от 25.11.2021 указанное исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Республики Башкортостан.

К участию в деле в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий общества «Спецстройсервис» ФИО2

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела соглашения приложения № 45 к Контракту, платёжные поручения от 23.06.2021 № 2 на сумму 17 009 102 руб. 80 коп., от 23.06.2021 № 7 на сумму 16 992 093 руб. 69 коп., требования о совершении платежа по банковской гарантии, уведомления о проведении сальдирования обязательств.

Ответчик, третье лицо, извещенные надлежащим образом о дате и времени судебного разбирательства по правилам статьи 123 АПК РФ, в том числе посредством размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, отзыв на иск не представили, каких-либо ходатайств не заявило.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между обществом «Транснефть-Урал» (заказчик) и обществом «Спецстройсервис» (подрядчик) заключен контракт N ТУР-21-46-20-1395 от 27.07.2020 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объекту Программы ТПР АО «Транснефть-Урал» 2020-2021 годы: 009-ТПР-001-009259 «Магистральный нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Камера пропуска СОД на НПО «Мишкино». Курганское НУ. Реконструкция» (далее - «Контракт»).

В соответствии со статьями 4, 6 контракта АО «Транснефть-Урал» произвело авансовые платежи на общую сумму 51 027 308 руб. 40 коп. по платежным поручения от 19.08.2020 № 102451 на сумму 17 009 102 руб. 80 коп., от 10.09.2020 № 102452 на сумму 34 018 205 руб. 60 коп.

Руководствуясь условиями контракта, заключенного между обществом «Транснефть - Урал» и обществом «Спецстройсервис», стороны осуществляли зачет стоимости выполненных и принятых заказчиком работ.

Согласно условиям контракта сумма засчитанного в счет оплаты стоимости выполненных работ авансового платежа составила 42 849 368 руб. 07 коп.

Сумма аванса, незачтенного в счет выполненных по контракту работ, составила 8 177 940 руб. 33 коп. согласно представленного расчета.

В связи с ненадлежащим исполнением обществом «Спецстройсервис» принятых по контракту обязательств: нарушением сроков выполнения отдельных видов работ более чем на 30 календарных дней, общество «Транснефть-Урал», руководствуясь пунктом 34.1.2 статьи 34 контракта, статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомлением от 18.05.2021 № ТУР-21-22-04- 15/19333 заявило об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Уведомление получено обществом «Спецстройсервис» 21.05.2021.

Согласно п. 6.9 и п. 34.2 контракта подрядчик обязан осуществить возврат суммы аванса в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Таким образом, подрядчик должен был возвратить аванс до 07.06.2021.

По состоянию на дату предъявления иска общество «Спецстройсервис» не вернуло обществу «Транснефть-Урал» сумму незачтенного аванса в размере 8 177 940 руб. 33 коп.

На основании п.33.1 контракта истец заказным письмом направил в адрес ответчика претензию № ТУР-21-03-15/34902 от 24.08.2021 о взыскании незачтенного аванса, которая последним была оставлена без удовлетворения.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 АПК РФ, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст. ст. 64, 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со ст. 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 г. N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск; определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших.

Из материалов дела следует, что между сторонами сложились гражданско-правовые отношения строительного подряда, подлежащие правовому регулирования по правилам главы 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 706 ГК РФ если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 709 Кодекса в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 Кодекса.

Исследуемый контракт N ТУР-21-46-20-1395 от 27.07.2020 содержит все существенные условия, основания для признания его незаключенным либо ничтожным не имеются.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В данном случае истец заявил односторонний отказ от исполнения контракта в связи с нарушением ответчиком условий контракта (нарушение сроков выполнения работ).

Уведомление об одностороннем отказе истца от исполнения контракта было получено ответчиком 21.05.2021.

Факт перечисления истцом ответчику аванса в общем размере 51 027 308 руб. 40 коп. подтвержден представленными в материалы дела платежными поручениями от 19.08.2020 № 102451 на сумму 17 009 102 руб. 80 коп., от 10.09.2020 № 102452 на сумму 34 018 205 руб. 60 коп.

Руководствуясь условиями Контракта, заключенного между обществом «Транснефть - Урал» и обществом «Спецстройсервис», стороны осуществляли зачет стоимости выполненных и принятых заказчиком работ, что подтверждается соглашениями приложения № 45 к контракту.


Согласно условиям контракта сумма засчитанного в счет оплаты стоимости выполненных работ авансового платежа составила 42 849 368 руб. 07 коп.

Таким образом, сумма аванса, незачтенного в счет выполненных по контракту работ, составила 8 177 940 руб. 33 коп. согласно представленного расчета.

Судом расчет истца проверен, признан верным.

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу п. 6.9 контракта подрядчик обязан возвратить заказчику незачтенный аванс в течение 10 календарных дней или в течение 15 календарных дней с даты получения письменного уведомления заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

По смыслу ч. 1 ст. 64, ч.ч. 1, 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и возражения лиц, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Стороны, согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В нарушение положений ст. ст. 9, 65 АПК РФ, ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, считаются признанными ответчиком, поскольку эти обстоятельства ответчиком прямо не оспорены.

Суд расценивает процессуальное бездействие ответчика как признание фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец, что допускает применение положений ч. 5 ст. 70 АПК РФ.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат полному удовлетворению в размере 8 177 940 руб. 33 коп.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Транснефть – Урал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 8 177 940 руб. 33 коп. неосновательного обогащения, 63 890 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.


Судья А.А. Исхакова