Решение от 14 октября 2020 г. по делу № А66-8879/2020

223/2020-98854(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А66-8879/2020
г.Тверь
14 октября 2020 года


Резолютивная часть решения объявлена 07 октября 2020 года.

Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Кольцовой М.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Символ», пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации юридического лица – 18.11.2015 г.)

к ответчику Индивидуальному предпринимателю ФИО2, пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области (ИНН <***>, ОГРНИП 316695200084435, дата государственной регистрации юридического лица – 01.08.2016 г.),

о взыскании 793 322 руб. 50 коп., при участии представителей: от истца – ФИО3,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Символ», пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области (далее – ответчик) о взыскании 793 322 руб. 50 коп. неосновательного обогащения.

Определением от 13 июля 2020 года указанное исковое заявление было принято к производству; назначено предварительное заседание с возможностью перехода к рассмотрению спора по существу (судебному разбирательству).

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте слушания дела (ст. ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)), ответчик явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил. Дело рассматривается в соответствии со ст. 136 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика.

В настоящем предварительном судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования, пояснил, что к выполнению работ по договору подрядчик не приступил.

Арбитражный суд, проведя предварительное судебное заседание, рассмотрев представленные документы по делу, пришел к выводу о готовности настоящего дела к судебному разбирательству и считает стадию подготовки дела к судебному разбирательству оконченной.

В соответствии с частью 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, против завершения рассмотрения дела в предварительном заседании суда, с учетом извещения сторон о времени и месте проведения судебного разбирательства, суд завершил подготовку дела к судебному разбирательству и открыл в назначенное время судебное заседание в арбитражном суде первой инстанции, в котором продолжил рассмотрение спора по существу.

Дело рассматривается в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствии представителей ответчика.

В судебном заседании правовая позиция истца не изменилась.

Негативные последствия непредставления ответчиком отзыва на исковое заявление, доказательств по делу, выражаются в принятии судебного акта по имеющимся в деле доказательствам.

Из материалов дела следует, что между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли многоквартирного дома № 6 по улице Парковая пгт. Новозавидовский № П6/2 от 24.07.2017 г., в соответствии с условиями которого Подрядчик обязался выполнить капитальный ремонт мягкой кровли указанного выше многоквартирного жилого дома (МКД), находящегося в управлении Заказчика, в соответствии с техническим заданием и/или дефектной ведомостью и/или сметой и/или протоколом согласования цены, а Заказчик обязался создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену от имени, за счет и по поручению собственников МКД, в соответствии с условиями заключенного с ними договора управления указанного дома (п. 1.1).

В соответствии с п. 1.3 договора начало проведения работ – 01 августа 2017 г., окончание проведения работ – 31 августа 2017 г.

Цена договора составила 1 001 075 руб. 00 коп. (п. 2.1).

Согласно п. 2.3 договора для организации Подрядчиком выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс на выполнение работ в размере до 30 % от цены договора и/или приобретает и передает Подрядчику необходимый для выполнения работ объем основных материалов в качестве давальческого сырья. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы (за минусом давальческого сырья) осуществляется Заказчиком в течение 6 месяцев с момента окончательного подписания сторонами акта выполненных работ и получения на их основании счета.

Во исполнение условий договора истец платежными поручениями №№ 1 от 03.08.2017 г., 55 от 20.09.2017 г., 183 от 14.12.2017 г., 96 от 06.03.2018 г. перечислил ответчику авансовый платеж в размере 793 322 руб. 50 коп.

В нарушение условий договора ответчик к выполнению работ не приступил, перечисленные истцом денежные средства не возвратил.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 260 от 24.04.2019 г., в которой истец заявил об отказе от исполнения договора, предложил ответчику возвратить авансовый платеж в трехдневный срок.

Указанная претензия была оставлена ответчиком без ответа.

В связи с тем, что денежные средства не возвращены ответчиком, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам:

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В пункте 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Такое уведомление направлено истцом ответчику в претензии от 24.04.2019.

В пункте 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена обязанность заказчика в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а при отказе одной из

сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной; односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

Таким образом, по смыслу пункта 4 статьи 453 ГК РФ, неотработанный авансовый платеж подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения в случае расторжения договора и (или) прекращения предусмотренных им обязательств.

Материалами дела подтверждено, что истец перечислил ответчику денежные средства на сумму 793 322 руб. 50 коп.

В связи с тем, что доказательства выполнения работ в материалы дела не представлены, основания для удержания денежных средств отсутствуют.

В соответствии пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Кроме того, лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 АПК РФ). К числу таких последствий относится признание требований истца обоснованными при непредставлении другой стороной в споре доказательств, опровергающих доводы истца. Поскольку ответчиком не представлено в суд доказательств правомерности

удержания и уклонения от возврата перечисленных денежных средств, истец правомерно обратился в суд с иском о взыскании задолженности.

При указанных обстоятельствах исковые требования о взыскании 793 322 руб. 50 коп. неосновательного обогащения подлежат удовлетворению в полном объеме.

По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 65, 110, 136, 137, 167-170, 176, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2, пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области (ИНН <***>, ОГРНИП 316695200084435, дата государственной регистрации юридического лица – 01.08.2016 г., место рождения – пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области, дата рождения – 25.05.1983 г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Символ», пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации юридического лица – 18.11.2015 г.) 793 322 руб. 50 коп. неосновательного обогащения.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2, пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области (ИНН <***>, ОГРНИП 316695200084435, дата государственной регистрации юридического лица – 01.08.2016 г., место рождения – пгт. Новозавидовский Конаковского района Тверской области, дата рождения – 25.05.1983 г.) в доход федерального бюджета РФ в установленном порядке 18 866 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать взыскателю исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, город Вологда в течение месяца со дня его принятия.

Судья М.С. Кольцова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.08.2019 7:45:41

Кому выдана Кольцова Мария Сергеевна