Резолютивная часть решения от 14 января 2020 г. по делу № А12-43872/2019

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-43872/2019 « 14 » января 2020 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АрТель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность от 11.11.2019 № 49

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 29.03.2018 № 906899 на строительство объекта «Детский сад на 40 мест на ст. Лапшинская Котовского муниципального района Волгоградской области» в размере 854 615 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 20 092 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Стрельникова Н.В.