СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 октября 2022 г. по делу № А59-1388/2022

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

7_1360675

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск Дело № А59 – 1388/2022 28 октября 2022 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Путьмаковой А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ИНН: 6501244792, ОГРН: 1126501001142) к обществу с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй» (ИНН: 6501280455, ОГРН: 1166501050055) о взыскании неустойки по контракту № 244/20-ЭА от 21.09.2020 в сумме 356 189,20 рублей,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй» (ИНН: 6501280455, ОГРН: 1166501050055) к муниципальному бюджетному учреждению «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ИНН: 6501244792, ОГРН: 1126501001142) о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 244/20-ЭА от 21.09.2020 в размере 69 692 рубля 26 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 788 рублей

при участии: от истца по первоначальному иску – представителя

Голубевой Е.В. по доверенности от 02.02.2022, от ответчика по первоначальному иску – не явился,

руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа отказать.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Монтаж- Строй» удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа в пользу общества с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй» 21 545 рублей 16 копеек неустойки, 862 рубля судебных расходов, а всего 23 545 рублей 16 копеек.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской оЭбллеаксттроин.н ая подпись действительна.

Судья Данны е ЭП:У достоверя ющий цен тр Федера льное казн а ч е й с тво П.Б. Мисилевич

Дата 28.12.2021 19:23:42

Кому выдана ФИО1