Резолютивная часть решения от 28 марта 2023 г. по делу № А65-5457/2022

2023/2023-88746(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-5457/2022
г. Казань
28 марта 2023 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", г.Зеленодольск; (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3 071 430 руб., задолженности, 221 142,96 руб. неустойки за период с 19.01.2022 г. по 31.03.2022 г. (в редакции уточнения исковых требований, принятого определением от 29.06.2022г.),

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", г.Зеленодольск; (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 4 000 965,85 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 7 159 623,10 руб. неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, 675 538,32 руб. стоимости устранения недостатков (в редакции уточнения исковых требований, принятого определением от 09.02.2023г.),

при участии:

от истца (ответчик по встречному иску) – ФИО2, представитель по доверенности от 03.10.2022 г., диплом ВСА 0436524; ФИО3, директор, по паспорту,

от ответчика (истец по встречному иску) – ФИО4, представитель по доверенности от 27.01.2023г., диплом БВС 0246140,

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) 3 071 430 руб., задолженности, 221 142,96 руб. неустойки за период с 19.01.2022 г. по 31.03.2022 г., возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 39 463 руб..

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 3 263 руб., оплаченной платежным поручением № 6 от 03.03.2022г.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) 706 749,60 руб. неустойки, 675 538,32 руб. убытков.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 28 419 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 53 762 руб.

Произвести зачет взаимных требований, в результате произведенного зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) в


пользу Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) 1 910 285,04 руб. задолженности, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 39 463 руб..

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 28 419 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 50 499 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья А.Э. Шарипова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 10:57:00Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна