Резолютивная часть решения от 7 сентября 2023 г. по делу № А50-8075/2023Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 100618_4501516 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации г.Пермь 07.09.2023 № А50-8075/2023 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЦСК» (614000, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к Жилищному кооперативу № 86 (614077, Пермский край, город Пермь, бульвар Гагарина, 66, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании задолженности неустойки по договору подряда, Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Жилищного кооператива № 86 (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центральная строительная компания» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 21 877 руб. 94 коп., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 2 129 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Центральная строительная компания» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета 4 639 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 28.03.2023 № 20. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья М.М. Лаптева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 28.08.2023 1:00:00 Кому выдана Лаптева Мария Михайловна Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "Центральная Строительная Компания" (подробнее)Ответчики:Жилищный кооператив №86 (подробнее)Судьи дела:Лаптева М.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
