Решение от 12 ноября 2024 г. по делу № А02-1378/2024

Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1378/2024
город Горно-Алтайск
13 ноября 2024 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания Малетиной А.Б. рассмотрел в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Че» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 62, литер А, пом. 1, офис 1, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) к Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)

о понуждении списать неустойку по государственному контракту от 30.05.2018 № ф.2018.232887 в размере 485092 рублей 50 копеек в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу,

об обязании произвести корректировку информации, предусмотренной Законом № 44-ФЗ и размещенной в единой информационной системе, в карточке государственного контракта от 30.05.2018 № ф.2018.232887 в части информации по претензиям.

В судебном заседании участвуют:

от истца – ФИО1 представитель по доверенности от 18.03.2024 сроком на один год, диплом;

от ответчика – ФИО2 представитель по доверенности от 07.12.2023 сроком на один год, диплом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

прекратить производство по делу в части исковых требований об обязании произвести корректировку информации, размещенной в единой информационной системе

карточке государственного контракта от 30.05.2018 № ф.2018.232887 в части информации по претензиям.

Обязать Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) списать неустойку общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Че» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 62, литер А, пом. 1, офис 1, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) по государственному контракту от 30.05.2018 № ф.2018.232887 в размере 485092 (четыреста восемьдесят пять тысяч девяносто два) рубля 50 копеек в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Че» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 62, литер А, пом. 1, офис 1, с. Майма, р- н. Майминский, Республика Алтай) судебные расходы в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о движении дела может быть получена путем использования информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» https://kad.arbitr.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья Е.Ф. Кириченко