Решение от 27 августа 2019 г. по делу № А58-4790/2019

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-4790/2019
27 августа 2019 года
город Якутск


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Домостроительный комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 06.05.2019 № 906 к акционерному обществу «Сахатранснефтегаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 378 772,98 рублей,

по встречному исковому заявлению акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 15.07.2019 № 10-4340 к акционерному обществу «Домостроительный комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 376 339,74 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Удовлетворить первоначальный иск полностью.

Взыскать с акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Домостроительный комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 838/15-СТПиС от 19.01.2016 в размере 378 772,98 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 575 руб.

Удовлетворить встречный иск полностью.

Взыскать с акционерного общества «Домостроительный комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору о подключении

(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 838/15-СТПиС от 19.01.2016 в размере 376 339,74 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 527 руб.

В результате зачета встречных требований взыскать с акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Домостроительный комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 481,24 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

Судья В.С.Терских