СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 декабря 2019 г. по делу № А84-4738/2019

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1009_103408

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

дело № А84-4738/19
12 декабря 2019 года
город Севастополь

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Трио» (г.Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку (пеню) в размере 1 806 460,95 рублей, а также неустойку (штраф) в размере 1 184 305,69 рубля.

В остальной части иск оставить без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Трио» (г.Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 31 070 рублей госпошлины.

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 13 271 рубль госпошлины.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья А.С. Погребняк