Резолютивная часть решения от 30 мая 2023 г. по делу № А50-2505/2023Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 100618_4374901 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации г.Пермь 30.05.2023 № А50-2505/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» (617475, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Мобильный мир» (625001, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по договору подряда № 25 от 25.08.2021 и дополнительному соглашению от 09.11.2021 к договору подряда № 25 от 25.08.2021 в размере 8 959 178 руб. 88 коп. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мобильный мир» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку по состоянию на 15.12.2022 в размере 166 430 руб., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 67 796 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья М.М. Лаптева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.05.2022 1:40:00 Кому выдана Лаптева Мария Михайловна Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "Магистраль" (подробнее)Ответчики:ООО "Мобильный мир" (подробнее)Судьи дела:Лаптева М.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |