Резолютивная часть решения от 3 марта 2017 г. по делу № А59-2086/2015

6_637981

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел. 460-945, факс 460-952 http://sakhalin.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск № А59 – 2086/2015 03 марта 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Белова А.С. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сингаевской Е.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройград» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о частичном расторжении контракта и взыскании неустойки,

встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Стройград» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к муниципальному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности, неустойки, признании соглашения недействительным.

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройград» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в сумме 2 000 000 (два миллиона) руб.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Стройград» отказать полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройград» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в федеральный бюджет 195 260 (сто девяносто пять тысяч двести шестьдесят) руб. 81 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья А.С.Белов