Решение от 9 сентября 2022 г. по делу № А70-12497/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-12497/2022
г. Тюмень
09 сентября 2022 года
Решение в виде резолютивной части вынесено 08 августа 2022 года.

Мотивированное решение изготовлено 09 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Я.В. Авдеевой, рассмотрев единолично дело по иску ГКУ «УАД» (ОГРН <***> ИНН/КПП 7203001860/720301001, адрес: 625026, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 143, К. 2) к АО «Почта России» (ОГРН <***> ИНН/КПП 7724490000/771401001, 125252, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д. 2А) о взыскании на основании государственного контракта от 28.12.2021 № 112/16 штрафа в размере 5 000 рублей 00 копейки, на основании государственного контракта от 07.12.2020 № 176/22 штрафа в размере 5 000 рублей 00 копейки,

установил:

Заявлен иск ГКУ «УАД» к АО «Почта России» о взыскании на основании государственного контракта от 28.12.2021 № 112/16 штрафа в размере 5 000 рублей 00 копейки, на основании государственного контракта от 07.12.2020 № 176/22 штрафа в размере 5 000 рублей 00 копейки.

Исковые требования со ссылками на статьи 309, 310, 330, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы нарушением исполнения ответчиком обязательств по государственным контрактам от 07.12.2020 № 176/22, от 28.12.2021 № 112/16.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 15.06.2022 исковое заявление принято для рассмотрения в порядке упрощенного производства.

Согласно части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело без вызова сторон. Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, извещены надлежащим образом в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается имеющимися в материалах дела уведомлениями заказных писем 62505272078912, 62505272078936.

Ответчик в отзыве на иск указал на то, что истцом не представлены доказательства ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту; истцом неверно применены условия контракта по нарушению направления почтового отправления ШПИ 62599165178797; ответчик заявил о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как следует из материалов дела, 28.12.2020 ГКУ ТО «УАД» (заказчик) и ФГУП «Почта России» (подрядчик) подписали государственный контракт оказание услуг по пересылке постановлений по делам об административных правонарушениях в форме электронного документа, заказных писем и бандеролей с документами, связанными с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях № 112/16 (далее – контракт № 112/16).

Из пункта 7.2. контракта № 112/16 следует, что срок действия контракта с 01.01.2022 по 30.11.2022.

В соответствии с пунктом 1.1. контракта предметом контракта является оказание услуг по пересылке постановлений по делам об административных правонарушениях в форме электронного документа, заказных писем и бандеролей с документами, связанными с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях (далее - услуги) (ОКПД 2: 53.10.12.000), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту). Исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик оплатить их в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим контрактом.

Согласно пункту 3.2.4. контракта № 112/16 обязанностью исполнителя является обеспечение отслеживания почтовых отправлений на официальном сайте АО «Почта России» (https://www.pochta.ru) в сети интернет.

Исполнитель обязан обеспечивать качество услуг почтовой связи в соответствии с нормативными актами, регламентирующими деятельность в области почтовой связи, и условиями контракта и др. (пункт 3.2.11 контракта № 112/16).

В соответствии с пунктом 5.1. контракта № 112/16 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 5.5. контракта № 112/16 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Пунктом 5.6. контракта № 112/16 предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

В связи с возражениями ответчика истцом в материалы дела представлен подписанный ГКУ ТО «УАД» (заказчик) и ФГУП «Почта России» (подрядчик) государственный контракт оказание услуг по пересылке постановлений по делам об административных правонарушениях в форме электронного документа, заказных писем и бандеролей с документами, связанными с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях от 07.12.2020 № 176/22 (далее – контракт № 176/22).

Из пункта 7.2. контракта № 176/22 следует, что срок действия контракта № 176/22 с 01.01.2021 по 25.12.2021.

В соответствии с пунктом 1 контракта № 176/22 предметом контракта является оказание услуг по пересылке постановлений по делам об административных правонарушениях в форме электронного документа, заказных писем и бандеролей с документами, связанными с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях (далее - услуги) (ОКПД 2: 53.10.12.000), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту). Исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик оплатить их в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим контрактом.

Согласно пункту 3.2.4. контракта № 176/22 обязанностью исполнителя является обеспечение отслеживания почтовых отправлений на официальном сайте АО «Почта России» (https://www.pochta.ru) в сети интернет.

Исполнитель обязан обеспечивать качество услуг почтовой связи в соответствии с нормативными актами, регламентирующими деятельность в области почтовой связи, и условиями контракта и др. (пункт 3.2.11 контракта № 176/22).

В соответствии с пунктом 5.1. контракта № 176/22 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 5.5. контракта № 176/22 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Пунктом 5.6. контракта № 176/22 предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Как следует из материалов дела, письмом от 03.03.2022 № 42/374 УМВД России по Тюменской области сообщило ГКУ ТО «УАД» и ФГУП «Почта России» о ненадлежащем оказании ФГУП «Почта России» услуг по пересылке постановлений об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении отображения на сайте Почта России стадий прохождения местонахождений в отношении 2 заказных писем.

Согласно позиции истца неисполнение ФГУП «Почта России» обязанностей по пересылке (вручению) адресатам постановлений об административном правонарушении лишает возможности осуществления работы по привлечению нарушителей правил дорожного движения к административной ответственности.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком условий государственного контракта истец просит применить к ответчику штрафные санкции в виде уплаты штрафа в размере 10 000 рублей 00 копеек.

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный истцом, не принес положительного результата, ГКУ ТО «УАД» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд считает заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Суд полагает, что возникшие между сторонами правоотношения по контрактам № 176/22 и № 112/16 подлежат регулированию главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В обоснование ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту истец ссылается на письмо УМВД России по Тюменской области от 03.03.2022 № 42/374.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (часть 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ).

В пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме – штраф или в виде периодически начисляемого платежа – пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Частями 6, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Аналогичная норма закреплена в части 9 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, согласно которой сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Данные законоположения корреспондируют статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой сформулированы общие основания для ответственности за нарушение обязательств, к каковым отнесены неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, а также наличие вины у лица, его не исполнившего.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.

При этом согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Последний, в свою очередь, считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (п. 1 ст. 406 ГК РФ).

Ответчик оспорил требование истца тем, что истец не представил доказательства ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту, а именно не представил: отправления с указанием всех данных в соответствии с ПОУПС; реестр формы 103, подтверждающий факт приема к пересылке отправлений.

Суд полагает, что непредставление истцом перечней отправлений с указанием всех данных в соответствии с ПОУПС, а также реестров формы 103, подтверждающих факт приема к пересылке отправлений, при наличии у сторон сведений об идентификационных номерах заказных писем, в отсутствие спора между сторонами о принятии ответчиком спорных заказных писем для пересылки, не исключают возможность ответчика установить факт некорректности информации, указанной на сайте Почта России, в отношении заказных писем с почтовыми идентификаторами 62599168054784 и 62599165178797.

Ответчик полагает, что истцом неверно применены условия контракта № 112/16 по нарушению направления почтового отправления ШПИ 62599165178797, поскольку действие контракта № 112/16 согласовано с 01.01.2022 по 30.11.2022, в то время как почтовое отправление ШПИ 62599165178797 принято к пересылке в ноябре 2021 года.

В связи с возражениями ответчика истец дополнил позицию в части основания иска и представил контракт № 176/22, к периоду действия которого относится регулирование правоотношений сторон относительно почтового отправления ШПИ 62599165178797. В связи чем, суд принимает позицию истца о нарушении обязательств ответчиком по отслеживанию 62599165178797 как заявленную в рамках иска в соответствии с положениями ст. 49 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, истцом предъявлен иск о взыскании штрафов за нарушение ответчиком пункта 3.2.4. контрактов № 176/22 и № 112/16. В соответствии с пунктами 3.2.4. контрактов № 176/22 и № 112/16 исполнитель обязан обеспечить отслеживание почтовых отправлений на официальном сайте ФГУП «Почта России» (https://www.pochfa.ru/tracking) в сети интернет.

При буквальном толковании содержания указанного пункта следует, что обязанности исполнителя не имеют стоимостного выражения.

Таким образом, ответственность исполнителя предусмотрена пунктом 5.6. контрактов № 176/22 и № 112/16, из которых следует, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Аналогичный вывод содержится во вступивших в законную силу решениях Арбитражного суда Тюменской области по делам № А70-3538/2020, № А70-16510/2020, А70-6266/2021 и применен в настоящем деле в целях соблюдения принципа единообразия судебной практики.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении судом положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд полагает, что ходатайство ответчика о снижении размера неустойки подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательства и меры имущественной ответственности за их неисполнение либо ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

При этом согласно п. 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

К тому же критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. К последствиям нарушения обязательства могут быть отнесены не полученные истцом имущество и денежные средства, понесенные убытки (в том числе упущенная выгода), другие имущественные или неимущественные права, на которые истец вправе рассчитывать в соответствии с законодательством и договором (п.п. 2, 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Следовательно, заявляя о снижении неустойки, ответчик должен обосновать и доказать явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор же для опровержения соответствующего заявления ответчика вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (п. 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

При этом к выводу о наличии или отсутствии оснований для снижения суммы неустойки суд приходит в каждом конкретном случае при оценке имеющихся в деле доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании. Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 № 5467/14 по делу №А53-10062/2013).

Кроме того, постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2013 № 12945/13 по делу № А68-7334/2012 сформулирована правовая позиция, согласно которой равные начала участия субъектов права в гражданском обороте предполагают сбалансированность мер ответственности, предусмотренных для сторон одного договора при неисполнении ими обязательств.

Размер неустойки, устанавливаемой сторонами в договоре, не должен приводить к неосновательному обогащению одной стороны за счет другой и к нарушению принципа справедливости; неустойка должна носить компенсационный, а не карательный характер.

В рассматриваемой ситуации, баланс интересов сторон при установлении мер ответственности в контрактах № 176/22 и № 112/16 в значительной степени нарушен в пользу истца, что не может свидетельствовать о соблюдении баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и действительным размером ущерба, причиненного подрядчику в результате нарушения сроков выполнения работ.

По смыслу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2013 № 12945/13 по делу № А68-7334/2012 такое существенное нарушение баланса ответственности сторон договора, как в настоящем случае, требует вмешательства суда, в том числе, в виде применения статьи 333 ГК РФ.

При этом установление неустойки по взаимному соглашению сторон препятствием для применения положений статьи 333 ГК РФ не является.

Судом также учтено, что истцом не представлены доказательства убытков в указанном размере, что свидетельствует о возможности обогащения истца в результате взыскания штрафа, несоответствии размера ответственности допущенному нарушению.

Таким образом, учитывая характер и степень нарушения обязательства со стороны исполнителя, суд, исходя из отсутствия в материалах дела сведений о том, что допущенное нарушение при оказании услуг привело к образованию убытков на стороне заказчика, считает возможным определить к взысканию штраф в размере 5000 рублей.

Указанное снижение размера штрафа не ущемляет права истца, а устанавливает баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Оснований для полного освобождения ответчика от ответственности предусмотренной условиями контракта, суд, исходя из указанных обстоятельств дела, не находит.

В силу подпункта 1.1. пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Согласно пункту 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 года № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению у ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения. В случаях, когда истец освобожден от уплаты государственной пошлины, соответствующая сумма государственной пошлины взыскивается с ответчика пропорционально размеру сниженной судом неустойки (часть 3 статьи 110 АПК РФ).

Поскольку исковое заявление признано судом подлежащим частичному удовлетворению, то в силу статьи 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации плательщиком признается ответчик, в связи с чем, соответствующая сумма государственной пошлины подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 16, 101, 106, 110, 167-170, статьями 177, 181, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Почта России» (ОГРН <***> ИНН/КПП 7724490000/771401001, 125252, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д. 2А) в пользу ГКУ «УАД» (ОГРН <***> ИНН/КПП 7203001860/720301001, адрес: 625026, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 143, К. 2) 5 000 рублей 00 копеек штрафа.

Взыскать с АО «Почта России» (ОГРН <***> ИНН/КПП 7724490000/771401001, 125252, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д. 2А) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 рублей 00 копеек.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения в Восьмой арбитражный апелляционный суд, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья


Авдеева Я.В.