Резолютивная часть решения от 6 апреля 2023 г. по делу № А18-836/2020

Арбитражный суд Республики Ингушетия (АС Республики Ингушетия) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



5_430250



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ проспект имени Идриса Базоркина ,44, город Назрань, Республика Ингушетия телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80, http://ingushetia.arbitr.ru/, info@ingushetia.mail

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А18-836/2020
город Назрань
06 апреля 2023 года

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Тутаева Х.А., при ведении

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства строительства Республики

Ингушетия (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Оригинал» (ОГРН: <***>,

ИНН: <***>),

о взыскании неустойки за нарушение обязательств по контракту, при участии:

от истца – ФИО2, по доверенности № 178 от 24.08.2022 г. от ответчика – не явился, надлежаще извещен,

Руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, суд, РЕШИЛ: Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Оригинал» (ОГРН:

<***>, ИНН: <***>) в пользу Министерства строительства Республики

Ингушетия (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку за нарушение срока

выполнения работ по государственному контракту № 0114200000117000542_309089 от

27.06.2017г. по строительству школы в размере 29 032 118,08 рублей.

Обязать ООО «Оригинал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) выполнить

принятые на себя обязательства по государственному контракту


№ 0114200000117000542_309089 от 27.06.2017г. по строительству школы в полном объеме.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Оригинал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Автономной некоммерческая организация «Центр независимых судебных экспертиз и оценки» (адрес: РИ, г. Назрань, Территория Центральный округ, ул. С.С. Осканова, д.67, ОГРН: <***>, ИНН:0608037149)

судебные расходы на экспертизу в размере в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Оригинал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 168 161 рублей.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения (изготовления в полном объеме).

Кассационная жалоба может быть подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в течение двух месяцев при условии, что решение суда первой инстанции было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы на решение суда первой инстанции подаются через Арбитражный суд Республики Ингушетия.

Судья Тутаев Х.А.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр

Дата 12.09.2022 3:26:51

Кому выдана a18.htutaev@arbitr.ru



Суд:

АС Республики Ингушетия (подробнее)

Истцы:

АНО "Центр независимых судебных экспертиз и оценки" (подробнее)
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РИ (подробнее)

Ответчики:

ООО "Оригинал" (подробнее)

Судьи дела:

Тутаев Х.А. (судья) (подробнее)