Резолютивная часть решения от 7 августа 2017 г. по делу № А45-12467/2017

14/2017-123883(1)

Арбитражный Суд Новосибирской области Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-12467/2017
07 августа 2017 года
г. Новосибирск
Арбитражный суд Новосибирской области в составе:

судьи Векшенкова Д.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фроловой А.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению мэрии города Новосибирска к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВИРА-СТРОЙ»

о взыскании неустойки,

На основании изложенного, арбитражный суд, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, решил:

взыскать в пользу мэрии города Новосибирска с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВИРА-СТРОЙ» неустойку за период с

03.02.2015 по 06.06.2016 в сумме 868 552 рублей 85 копеек,

в федеральный бюджет с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВИРА-СТРОЙ» государственную пошлину в размере 20 371 рубля.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Векшенков