Резолютивная часть решения от 26 июня 2023 г. по делу № А07-4351/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-4351/2021
г. Уфа
26 июня 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>); третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, некоммерческая организация, некоммерческая организация фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>); о взыскании 606 628 руб. 05 коп. долга, 34 311 руб. 04 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, о расторжении договора субподряда № 10С/24 от 23.05.2019, об обязании предоставить подписанные акты КС-2, КС-3;

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Гарант» к обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» о взыскании стоимости генподрядных услуг в размере 106 702 руб. 62 коп. и неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 270 789 руб. 34 коп. по договору субподряда № 10С/15 от 17.04.2019, 489 601 руб. 69 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № 10С/24 от 23.05.2019, 621 144 руб. 06 коп. стоимость генподрядных услуг по договору № 10С/1/1 от 17.04.2019 (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований),

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 606 628 руб. 05 коп. долга.


Расторгнуть договор субподряда № 10С/24 от 23.05.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений общей долевой собственности (в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов), заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» и обществом с ограниченной ответственностью «Гарант».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 972 руб.,

25 953 руб. в возмещение расходов на уплату услуг представителя.

В удовлетворении остальной части иска, отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в части предоставления исполнительной документации (формы КС-2 и КС-3), оформленную в соответствии с требованиями (условиями) договора субподряда № 10/С/1/1 от 17.04.2019.

Производство по делу № А07-4351/2021 в соответствующей части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

106 702 руб. 62 коп. стоимости генподрядных услуг по договору от 17.04.2019 № 10С/15, 223 375 руб. 38 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 17.04.2019 № 10С/15, 489 601 руб. 69 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 23.05.2019 № 10С/24, 621 144 руб. 06 коп. стоимости генподрядных услуг по договору от 17.04.2019 № 10/С/1/1,

28 794руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска, отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 955 руб., уплаченную по платежному поручению от 17.05.2021 № 231.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 106 349 руб. 02 коп. неустойки, 106 702 руб. 62 коп. стоимости генподрядных услуг по договору от 17.04.2019 № 10С/15, 621 144 руб. 06 коп. стоимости генподрядных услуг по договору от 17.04.2019 № 10/С/1/1.

В результате зачета требований по возмещению судебных расходов взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 18 131 руб. судебных издержек.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Исполнительные листы на взыскание госпошлины в доход федерального бюджета выдаются после вступления решения в законную силу.


Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья А.А. Исхакова