Резолютивная часть решения от 24 сентября 2018 г. по делу № А79-4879/2018

1012/2018-170643(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-4879/2018
г. Чебоксары
24 сентября 2018 года
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Коркиной О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "МТХ Групп", <...>, ОРГН 1182130003274, ИНН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера", <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>,

о взыскании 71 422 руб. 45 коп. неустойки и 50% штрафа (в редакции уточнения от 24.07.2018),

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7,

при участии от истца - ФИО8 по доверенности от 30.03.2018,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" в пользу общества с ограниченной ответственностью "МТХ Групп" 71 422 (Семьдесят одна тысяча четыреста двадцать два) руб. 45 коп. неустойки за период с 04.05.2015 по 01.07.2015, 35 711 (Тридцать пять тысяч семьсот одиннадцать) руб. 22 коп. штрафа, всего 107 133 руб. 67 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" в доход федерального бюджета 4 214 (Четыре тысячи двести четырнадцать) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.А. Коркина