Резолютивная часть решения от 31 января 2017 г. по делу № А45-13200/2016

28/2017-13394(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-13200/2016
г. Новосибирск
31 января 2017 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН <***>), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно- Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН <***>), г Новосибирск

о взыскании 165 663 рублей,

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания "Эргоном"

к обществу с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ"

о взыскании штрафа в размере 693 075 рублей, при участии:

от истца: ФИО1 (директор, паспорт, устав, выписка из ЕГРЮЛ); ФИО2 (паспорт, доверенность от 01.02.2016);

от ответчика: ФИО3 (паспорт, доверенность от 11.06.2015),

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-

Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН <***>) в пользу общества

с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН

<***>) проценты за пользование чужими денежными средствами за

период с 29.05.2016 по 20.09.2016 в размере 17 280 рублей 71 копейки. В удовлетворении остальной части иска отказать. По встречному иску:

Принять отказ от иска в части взыскания штрафа за просрочку предоставления отчетной документации в сумме 134 000 рублей. Производство в этой части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН <***>) неустойку в размере 556 075 рублей 80 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 122 рублей, всего 570 197 рублей 80 копеек.

Путем зачета первоначального и встречного исков взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН <***>) 552 917 рублей 09 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно- Строительная Компания "Эргоном" (ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 319 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 16 160 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова