Решение от 15 марта 2026 г. АС города Москвы

Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ




Дело № А40-239794/25-107-1754
16 марта 2026 года
г. Москва
Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля 2026 года.

Полный текст решения изготовлен 16 марта 2026 года


Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Р.Р. Наумяновым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-239794/25-107-1754 по иску ООО "СБД" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) к ответчику ООО "АФИНА" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) о взыскании неустойки по договору от 07.06.2023 № МАН06-Р-СМР-110-23 в размере 6 632 932,25 р., при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 20.01.2026 паспорт, диплом, представителей ответчика: не явился, извещён,

УСТАНОВИЛ:

ООО "СБД" обратилось в суд с требованиями о взыскании с ООО "АФИНА" неустойки по договору от 07.06.2023 № МАН06-Р-СМР-110-23 в размере 6 632 932,25 р.

Ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, отзыв не представил, в связи с чем, спор рассматривается в отсутствие указанного лица в порядке ст.ст.123,156 АПК РФ.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца в виду следующего.

Как следует из материалов дела, между ООО "СБД" и ООО "АФИНА" заключен договор от 07.06.2023 № МАН06-Р-СМР-110-23 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству КПП на территории гостиничного комплекса "Всесезонный курорт "Манжерок" по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, оз.Манжерокского, с юго-восточной стороны". Цена договора составляет 22 109 774,15 руб. Срок выполнения работ до 30.03.2024.

Ссылаясь на то, что ответчиком в нарушение условий п.6.2 Договора работы не выполнены и не переданы истцу, последний обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с п.10.1 Договора, в случае нарушения Подрядчиком любых сроков выполнения работ (начального, конечного, промежуточного) , а также срока устранения недостатков ( в том числе в гарантийный период), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1% от цены, указанной в п.10.1 Договора за каждый день просрочки, но не более 30% от такой цены.

Согласно расчету, представленному истцом и признанному судом арифметически верным, размер неустойки по договору от 07.06.2023 №МАН06-Р-СМР-110-23 за период с 31.03.2024 по 24.06.2025 составляет 6 632 932,25 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Ответчик не исполнил надлежащим образом обязательства по договору, в связи с чем, суд считает требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Расходы по госпошлине подлежат распределению между сторонами по правилам ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "АФИНА" в пользу ООО "СБД" сумму неустойки по договору от 07.06.2023 № МАН06-Р-СМР-110-23 в размере 6 632 932,25 р., государственную пошлину в размере 223 988 р.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.


СУДЬЯ

М.В. Ларин