СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 декабря 2017 г. по делу № А50П-859/2017

Арбитражный суд ПСП Арбитражного суда Пермского края в г.Кудымкаре (АС ПСП Арбитражного суда Пермского края в г.Кудымкаре) - Гражданское

Суть спора: Подряд - Недействительность договора

56/2017-5775(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА

ПЕРМСКОГО КРАЯ В г. КУДЫМКАРЕ

ул. Лихачева, 45, Кудымкар, 619000, www.perm.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А50П-859/2017
25 декабря 2017 г.
г. Кудымкар

Арбитражный суд в составе: судьи Поповой Ирины Дмитриевны при

ведении протокола помощником судьи Истомина Е.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая компания» (ул. Н.Островского, 59/1 офис 1202/1, г. Пермь, Пермский край, 614007, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к муниципальному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района" (ул. Пермяцкая, 47 – 107, Кудымкар, Пермский край, 619000, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о признании недействительной односторонней сделки МБУ "Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района" по расторжению гражданско-правового договора № 98 от 26.12.2016, расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств

по встречному иску

муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района" (ул. Пермяцкая, 47107, Кудымкар, Пермский край, 619000, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая компания» (ул. Н.Островского, 59/1 офис 1202/1, г. Пермь, Пермский край, 614007, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 162534.10 руб. неустойки,

при участии: от истца: ФИО1 – по доверенности от 10.01.2017, паспорт

от ответчика: ФИО2 – и.о. руководителя, распоряжение, паспорт, ФИО3 – по доверенности от 22.12.2017 № 446, предъявлен паспорт

Руководствуясь статьями 110, 168-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Требования иска общества с ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая компания» удовлетворить.

Признать недействительным односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора № 98 от 26.12.2016.

Расторгнуть договор № 98 от 26.12.2016 в связи с существенным изменением обстоятельств.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района" в пользу общества с ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая компания» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.

Встречные требования муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая компания» в пользу муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района" неустойку в размере 130027.28 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первая консалтинговая компания» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4701 рубль.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7175 рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), через арбитражный суд, принявший решение.

Судья: И.Д. Попова