СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 декабря 2020 г. по делу № А84-824/2020

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1060_163245

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-824/20
29 декабря 2020 г.
город Севастополь

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Ривьера» по заявлению от 01.03.2020 удовлетворить частично.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» в пользу Акционерного общества «Ривьера» неосновательное обогащение 216 362 701 (Двести шестнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи семьсот один) рубль 33 копейки, а также взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 19 274 (Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 45 копеек.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать

Производство по встречному иску в части требования о взыскании неустойки в сумме 20 045 516 рублей 85 копеек – за просрочку отдельных этапов работ за период с 11.02.2019 по 02.09.2019, 100 000 рублей – за непредставление документации, предусмотренной пунктом 8.1 контракта после 27.12.2018, 6 007 591 рубль 19 копеек – за нарушение условий контракта о привлечении субподрядчиков – прекратить.

В остальной части встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества «Ривьера» в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» пеню в сумме 19 909 514 (Девятнадцать миллионов девятьсот девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 90 копеек.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Код доступа к материалам дела:

Произвести зачёт, в результате зачёта взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН 1149204015058,ИНН 9204007681, г. Севастополь) в пользу Акционерного общества «Ривьера» (ОГРН 1097746697454, ИНН 7705902057, г. Москва) сумму 196 453 187 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 33 копейки, а также взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 19 274 (Девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 45 копеек.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>,ИНН <***>, г. Севастополь) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 1 520 (Одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 19 копеек.

Взыскать с Акционерного общества «Ривьера» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 198 479 (Сто девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 81 копейка.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья Р.А. Ражков

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.08.2020 13:32:45Кому выдана Ражков Роман Алексеевич