Резолютивная часть решения от 16 октября 2017 г. по делу № А63-12520/2017

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-12520/2017
г. Ставрополь
16 октября 2017 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь,

ОГРН <***>, ИНН <***>, к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ум», г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

о взыскании 94 144 руб. 60 коп. договорной неустойки,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2, по доверенности от 30.08.2017 № 1978-01/16, представителя ответчика ФИО3, по доверенности от 31.08.2017.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:


исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ум»,

г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, в пользу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, 31 106 руб. 97 коп. договорной неустойки по договору подряда № 56- эа/15 от 27.11.2015 за период с 29.03.2016 по 02.06.2016, начисленной в соответствии с пунктом 10.2.2 договора, и 1 244 руб. 29 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его

принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Л.Н. Волошина



Суд:

АС Ставропольского края (подробнее)

Истцы:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Строй-Ум" (подробнее)

Судьи дела:

Волошина Л.Н. (судья) (подробнее)