Резолютивная часть решения от 13 марта 2023 г. по делу № А40-119041/2022

43_35016017



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

13. 03. 2023 года. Дело № А40-119041/22-43-907 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " (ОГРН <***>) к ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " (ОГРН <***>)

о взыскании 19 171 903 руб. 44 коп. – убытков, неустойки, штрафа, с учётом заявления об уменьшении размера исковых требований до 17 867 819 руб. 43 коп., в том числе: 14 166 239 руб. 60 коп. – штрафа, 3 541 559 руб. 90 коп. – неустойки, 160 019 руб. 93 коп. – стоимости давальческого материала и

встречное исковое заявление ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " к ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " о взыскании 2 933 637 руб. 50 коп. – долга,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 002-23 от 01.01.2023 г., от ответчика – ФИО2, доверенность б/н от 10.06.2022 г.

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 132, 155, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ оставить без удовлетворения.

Первоначальный иск ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " к ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " о взыскании 19 171 903 руб. 44 коп. – убытков, неустойки, штрафа, с учётом заявления об уменьшении размера исковых требований до 17 867 819 руб. 43 коп., в том числе: 14 166 239 руб. 60 коп. – штрафа, 3 541 559 руб. 90 коп. – неустойки, 160 019 руб. 93 коп. – стоимости давальческого материала удовлетворить частично в сумме 17 707 799 руб. 50 коп., в том числе: 14 166 239 руб. 60 коп. – штрафа, 3 541 559 руб. 90 коп. – неустойки.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по первоначальному иску отнести на ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Встречный иск ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " к ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " о взыскании 2 933 637 руб. 50 коп. – долга удовлетворить.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по встречному иску отнести на ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса ".

Произвести зачет взыскиваемых сумм по первоначальному и встречному искам.

Взыскать с ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " (ОГРН <***>) в пользу ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " (ОГРН <***>) 14 774 162 руб. 00


коп., в том числе: 14 166 239 руб. 60 коп. – штрафа, 607 922 руб. 40 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 73 660 руб. 05 коп.

Возвратить ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " (ОГРН <***>) из федерального бюджета РФ уплаченную по платежному поручению № 364 от 27.05.2022 г., госпошлину в сумме 6 520 руб. 90 коп., в связи с уменьшением истцом размера исковых требований.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов