СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 сентября 2022 г. по делу № А75-973/2022

Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО (АС Ханты-Мансийского АО) - Гражданское

Суть спора: споры, связанные с применением бюджетного законодательства

26110017_8459539

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ г. Ханты-Мансийск

«28» сентября 2022 г. Дело № А75-973/2022

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Голубевой Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А75-973/2022 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» к департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о взыскании задолженности и неустойки в общей сумме 302 827 792 рублей 20 копеек и по встречному иску департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к обществу с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» о взыскании неустойки (пени) в размере 218 500 000 рублей, при участии третьих лиц- департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»,

при участии представителей сторон:

от общества с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» - ФИО2, доверенность № 2022/01.02-474/ВИС И от 01.02.2022 (онлайн), ФИО3, доверенность № 2022/01.02-392/ВИС И от 01.02.2022 (онлайн), ФИО4, доверенность № 2022/21.09-06/ВИС И от 21.09.2022, ФИО5, доверенность № 2022/21.09-05/ВИС И от 21.09.2022, ФИО6, доверенность № 2022/01.02-403/ВИС И от 01.02.2022,

от департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – ФИО7, доверенность № 07-Исх-2854 от 21.02.2022 (до перерыва), ФИО8, доверенность № 07-Исх-11675 от 17.06.2022,

от иных лиц - не явились, извещены,

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 148, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» удовлетворить частично.

Взыскать с департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» денежные средства в размере 40 766 336 рублей 35 копеек, в том числе

сумму основного долга в размере 38 359 661 рублей 69 копеек, неустойку за период с 14.08.2021 по 17.01.2022 в размере 2 406 674 рублей 66 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 26 923 рублей 77 копеек

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

В удовлетворении встречного иска департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Е.А. Голубева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 09.12.2021 2:04:35

Кому выдана Голубева Елена Анатольевна