Резолютивная часть решения от 13 апреля 2018 г. по делу № А59-3314/2015

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-3314/2015
г. Южно-Сахалинск
13 апреля 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению профессионального образования «Сахалинский государственный университет» (ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании устранить недостатки при выполнении работ по муниципальному контракту № 49/2012 «на выполнение инженерных изысканий по объекту: Строительство полигона твердых бытовых отходов в МО «Южно- Курильский городской округ» о. Кунашир, в том числе (ПИР)» и взыскании неустойки,

руководствуясь статьями 49, 110, 151, 167-170, 174 и 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Принять отказ администрации муниципального образования «Южно- Курильский городской округ» от исковых требований к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению профессионального образования «Сахалинский государственный университет» об обязании устранить недостатки работ по муниципальному контракту № 49/2012 «на выполнение инженерных изысканий по объекту: Строительство полигона твердых бытовых отходов в МО «Южно- Курильский городской округ» о. Кунашир, в том числе (ПИР)» в части: выполнения раздела 6 технического задания «Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод»; проведения изыскания источников водоснабжения на базе поземных вод с представлением

лицензии и электронной версии отчета по изысканиям. Производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования в остальной части удовлетворить.

Обязать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования «Сахалинский государственный университет» в шестидесятидневный срок после вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по муниципальному контракту № 49/2012 «на выполнение инженерных изысканий по объекту: Строительство полигона твердых бытовых отходов в МО «Южно-Курильский городской округ» о. Кунашир, в том числе (ПИР)» путем дополнения технической документации, а именно:

- уточнить сейсмичность площадки строительства;

- дополнить технический отчет характеристиками природных и техногенных условий объекта строительства: прогнозом возможных их изменений и рекомендациями по учету особенностей этих условий при строительном освоении территории (участка, площадки, трассы) для различных видов строительства с детальностью, отвечающей этапу (стадии) разработки предпроектной и проектной документации; оценкой опасности природных процессов: риском от природных и техноприродных процессов;

- создать геодезическую сеть специального назначения для строительства;

- по вновь созданной геодезической сети специального назначения для строительства представить схему создания планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети;

- представить высотные отметки по скважинам, каталог координат и высот оформить в математических (прямоугольных) координатах;

- представить справку Сахалинского УГМС по приложению 1 п. 5.1. Технического задания на производство инженерных изысканий;

- провести камеральную обработку протоколов лабораторных исследований приведенных в отчете по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям, обосновать расчетные данные результатов инженерных изысканий, провести прогноз их изменений в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

- произвести оценку потенциальной подтопляемости территории площадки, описать в отчетах цунами. Указать высоту захлеста волн, определить их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов;

- провести исследование атмосферного воздуха в объеме, необходимом и достаточном для последующих прогнозов, расчетными методами загрязнения атмосферного воздуха от проектируемого объекта с получением официальных данных Росгидромета;

- провести и дать оценку химического загрязнения почв и грунтов;

- дополнить отчет по инженерно-экологическим изысканиям необходимыми графическими приложениями, а также разделами и сведениями об особо охраняемых природных территориях и других экологических ограничениях природопользования;

- представить электронную версию отчетов в соответствии с содержаниями книг в бумажном виде согласно ГОСТ 21.1101-2009 (п. 5.1.2.) (ГОСТ Р 21.1101-2013).

Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования «Сахалинский государственный университет» в пользу администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 136 020 рублей 65 копеек неустойки, 552 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату судебной экспертизы, проведенной по делу, всего 688 020 рублей 65 копеек.

Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования «Сахалинский государственный университет» в доход федерального бюджета 11 081 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев