Резолютивная часть решения от 18 ноября 2024 г. по делу № А63-13283/2024

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-13283/2024
г. Ставрополь
19 ноября 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Русановой В.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матвиенко Д.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению комитета градостроительства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, к обществу с ограниченной ответственностью «АН-Интеграция», г. Ростов-на-Дону, ОГРН <***>, ИНН <***>, о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 10.04.2023 № 73 за период с 02.07.2023 по 25.10.2023 в размере 155 525,55 руб., встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «АН-Интеграция», г. Ростов-на-Дону,

ОГРН <***>, ИНН <***>, к комитету градостроительства администрации города Ставрополя о взыскании неустойки за период с 09.11.2023 по 27.11.2023 в размере 23 773,52 рублей, при участии представителя истца ФИО1, доверенность от 03.10.2023

№ 06/7-17/1-1/5507, представителя ответчика посредством веб-конференции ФИО2, доверенность от 24.07.2024,

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края,

РЕШИЛ:


исковые требования комитета градостроительства администрации города Ставрополя оставить без удовлетворения.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью

«АН-Интеграция», г. Ростовна-Дону, ОГРН <***>, ИНН <***>, удовлетворить в части.

Заявление комитета градостроительства администрации города Ставрополя о снижении неустойки удовлетворить.

Взыскать с комитета градостроительства администрации города Ставрополя в пользу общества с ограниченной ответственностью «АН-Интеграция», г. Ростов-на-Дону,

ОГРН <***>, ИНН <***> неустойку за период с 09.11.2023 по 27.11.2023 в размере 11 886,76 рублей, государственную пошлину в размере 2 000 руб.

В остальной части встречные исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Русанова В.Г.



Суд:

АС Ставропольского края (подробнее)

Истцы:

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя (подробнее)

Ответчики:

ООО "АН-Интеграция" (подробнее)

Судьи дела:

Русанова В.Г. (судья) (подробнее)