Резолютивная часть решения от 20 июня 2017 г. по делу № А03-140/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 61-92-78, факс: (385-2) 61-92-93;

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-140/2017
г. Барнаул
21 июня 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Аксенченко Т.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Особая экономическая зона туристско – рекреационного типа «Бирюзовая катунь», с. Алтайское (ОГРН 1082203000010) к Строительно – проектно – промышленному открытому акционерному обществу «Стройгаз», г. Барнаул (ОГРН 1022201131116) о взыскании 30 000 000 руб. неустойки,

при участии представителей сторон: от истца: Чубучков Р.С. (доверенность, паспорт), от ответчика: не явился, извещен. На основании статей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137, пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края

Р Е Ш И Л :

Взыскать со Строительно – проектно – промышленного открытого акционерного общества «Стройгаз», г. Барнаул (ОГРН 1022201131116) в пользу открытого акционерного общества «Особая экономическая зона туристско – рекреационного типа «Бирюзовая катунь», с. Алтайское (ОГРН 1082203000010) 30 000 000 руб. неустойки, 14 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать со Строительно – проектно – промышленного открытого акционерного общества «Стройгаз», г. Барнаул (ОГРН 1022201131116) в доход федерального бюджета 159 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления

решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Н. Пашкова