Резолютивная часть решения от 16 октября 2018 г. по делу № А12-22695/2018

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград

«16» октября 2018 г. Дело № А12-22695/18

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены Викторовны,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией Александровой,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» - ФИО1, доверенность от 14.08.2018;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН <***>; ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» (ИНН <***>; ОГРН <***>) о взыскании задолженности и неустойки за нарушение сроков оплаты, по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» к обществу с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» о взыскании договорной неустойки за просрочку выполнения работ;

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» (ИНН <***>; ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН <***>; ОГРН <***>) 2 689 960 рублей задолженности по договору от 15.06.2017 № 1266- БКИ310/17, 357 955 рублей 44 копейки неустойки за нарушение сроков оплаты, всего 3 047 915 рублей 44 копейки, а также 30 485 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН <***>; ОГРН <***>) в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» (ИНН <***>; ОГРН <***>) 563 735 рублей 72 копейки неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 15.06.2017 № 1266-БКИ310/17, а также 14 275 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» (ИНН 3435115362; ОГРН 1123435003394) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН 6164263401; ОГРН 1076164003970) 2 484 179 рублей 72 копейки, а также 16 210 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» (ИНН <***>; ОГРН <***>) из федерального бюджета 62 рубля 51 копейку государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

СУДЬЯ Е.В. Пономарева