Резолютивная часть решения от 14 сентября 2022 г. по делу № А62-3906/2022

100099_634496



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 14.09.2022 Дело № А62-3906/2022

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании в режиме онлайн-конференции дело по исковому заявлению

акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Смоленская атомная станция» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергоконтракт- инжиниринг» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда от 23.10.2020 № 9/135898-Д за период с 11.01.2021 по 30.12.2021 в размере 1 862 823,82 рубля

по встречному заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Техэнергоконтракт- инжиниринг» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к акционерному обществу «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Смоленская атомная станция» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о внесении изменений в договор подряда от 23.10.2020 № 9/135898-Д при участии:

от истца: ФИО2 – представитель (доверенность, копия диплома, паспорт),

от ответчика: ФИО3, представитель (доверенность, копия диплома)

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техэнергоконтракт-инжиниринг» (ОГРН <***>; ИНН <***>)


в пользу акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Смоленская атомная станция» (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку по договор подряда от 23.10.2020 № 9/135898-Д за период с 11.01.2021 по 30.12.2021 в размере 1 862 823,82 рубля, судебные расходы в виде уплаченной по делу государственной пошлины в размере 31 628 рублей. В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Техэнергоконтракт-инжиниринг» » (ОГРН <***>; ИНН <***>) отказать.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья В.А. Печорина