СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 октября 2020 г. по делу № А03-4792/2020

Арбитражный суд Алтайского края (АС Алтайского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й СУД А Л Т А Й С К О Г О К Р А Я

656015, Барнаул, пр. Ленина, д.76, тел.: (3852) 61-92-78, факс: 61-92-93

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-4792/2020
г. Барнаул
13 октября 2020 года
Арбитражный суд Алтайского края в лице судьи Кулика М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (656043, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» (656043, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 9966024 руб. 90 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 480/15-ЮО от 16.06.2015, при участии в судебном заседании: представителя от истца – ФИО2, по доверенности от 03.08.2020, представитель ответчика - ФИО3, по доверенности от 09.01.2020, представитель ООО «Алтайгидрострой» - ФИО4 по доверенности от 10.01.2020, представитель ООО «Спецстройкомплект» ФИО4 по доверенности от 10.01.2020, представитель ООО «Алтайгидрострой» - ФИО4 по доверенности от 10.01.2020, представитель третьего лица АКГУП «Алтайские инженерные системы» - ФИО5 по доверенности от 09.01.2020,

Руководствуясь ст.330 Гражданского кодекса РФ, а также статьями 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» (ОГРН <***>) в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (ОГРН <***>) неустойку в сумме 5695456 руб. 01 коп.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» (ОГРН 1172225032440) в доход Федерального бюджета Российской Федерации 41621 руб. 49 коп.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.А. Кулик